本文件副本作為附件排除了某些確定的信息，因為此類信息(I)不是實質性的，(Ii)如果公開披露可能會造成競爭損害。遺漏用符號表示[…***…]. Execution Version DISBURSEMENT AGREEMENT among WILMINGTON TRUST, NATIONAL ASSOCIATION, as Disbursement Agent and WILMINGTON TRUST, NATIONAL ASSOCIATION, as Administrative Agent and SUNSEEKER FLORIDA, INC., as Borrower dated as of October 13, 2021 TABLE OF CONTENTS Page 1. DEFINITIONS AND RULES OF INTERPRETATION .............................................................1 1.1 Definitions ..........................................................................................................................1 1.2 Rules of Interpretation ................................................................................................... 13 2. APPOINTMENT OF DISBURSEMENT AGENT; ESTABLISHMENT OF ACCOUNTS; RELATED PROVISIONS ............................................................................................................ 13 2.1 Appointment of the Disbursement Agent ...................................................................... 13 2.2 Establishment and Funding of Accounts ...................................................................... 13 2.3 Acknowledgment of Security Interest; Control ............................................................ 14 2.4 Account Management ..................................................................................................... 14 3. CERTAIN RESPONSIBILITIES OF THE DISBURSEMENT AGENT ................................ 14 3.1 Disbursements ................................................................................................................. 14 3.2 Transfer of Funds at Direction of the Administrative Agent ...................................... 15 3.3 Payment of Compensation .............................................................................................. 15 3.4 Periodic Review ............................................................................................................... 15 3.5 Special Procedures for Unpaid Contractors ................................................................. 17 4. DISBURSEMENTS ....................................................................................................................... 17 4.1 Procedure for Disbursements and Approvals............................................................... 17 4.2 Use of Disbursed Funds and Borrower’s and Guarantor’s Payment of Project Costs from Other Sources ................................................................................. 22 4.3 Disbursement of Funds Following Substantial Completion ........................................ 22 4.4 Final Disbursement ......................................................................................................... 22 5. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES ............................................................................ 22 5.1 Existing Unincorporated Materials ............................................................................... 22 5.2 Sufficiency of Interests and Project Documents ........................................................... 23 5.3 Project Budget ................................................................................................................. 23 5.4 Reserved ........................................................................................................................... 23 5.5 Force Majeure ................................................................................................................. 23 5.6 Project Schedule .............................................................................................................. 24 5.7 Plans and Specifications ................................................................................................. 24 5.8 Construction of Project .................................................................................................. 24 6. COVENANTS ................................................................................................................................ 24 6.1 Amendments to Project Budget ..................................................................................... 24 6.2 Material Construction Contract Amendment Process ................................................ 25 6.3 Key Construction and Design Contracts ....................................................................... 25 6.4 Disbursement Agent and Administrative Agent Not Responsible .............................. 26 6.5 Required Equity Amount ............................................................................................... 26 6.6 Final Plans and Specifications; Material Change Orders ........................................... 26 6.7 Final Completion Covenants .......................................................................................... 27 6.8 Application of Casualty Event Proceeds ....................................................................... 27 6.9 Reports ............................................................................................................................. 27 6.10 Notices .............................................................................................................................. 28 6.11 New Permits and Permit Modifications ........................................................................ 28 6.12 Retainage Amounts ......................................................................................................... 28 6.13 Utility Easement Modifications ...................................................................................... 28 6.14 Project Schedule Amendments ...................................................................................... 28 7. EVENTS OF DEFAULT .............................................................................................................. 28 8. LIMITATION OF LIABILITY ................................................................................................... 29 9. INDEMNITY ................................................................................................................................. 31 ii 10. TERMINATION ........................................................................................................................... 31 11. SUBSTITUTION OR RESIGNATION OF THE DISBURSEMENT AGENT ....................... 31 11.1 Procedure ......................................................................................................................... 31 11.2 Successor Disbursement Agent by Merger, etc. ........................................................... 32 11.3 Eligibility; Disqualification ............................................................................................ 32 12. MISCELLANEOUS ...................................................................................................................... 33 12.1 Delay and Waiver ............................................................................................................ 33 12.2 Invalidity .......................................................................................................................... 33 12.3 No Authority .................................................................................................................... 33 12.4 Assignment....................................................................................................................... 33 12.5 Benefit .............................................................................................................................. 33 12.6 Entire Agreement; Amendments ................................................................................... 33 12.7 Notices .............................................................................................................................. 34 12.8 Counterparts ................................................................................................................... 34 12.9 Right to Consult Counsel ................................................................................................ 34 12.10 Choice of Law .................................................................................................................. 35 12.11 Consent to Jurisdiction ................................................................................................... 35 12.12 Further Assurances ......................................................................................................... 35 12.13 Reinstatement .................................................................................................................. 35 12.14 WAIVER OF JURY TRIAL .......................................................................................... 36 12.15 Substitution of Accounts ................................................................................................. 36 12.16 Confidentiality ................................................................................................................. 36 12.17 Force Majeure Event ...................................................................................................... 36 12.18 Severability ...................................................................................................................... 36 iii TABLE OF EXHIBITS Exhibit A Form of Disbursement Request B Reserved C Form of Project Budget Amendment Certificate D Form of Material Construction Contract Amendment Certificate E-1 Form of Borrower’s Completion Certificate E-2 Form of Borrower’s Final Completion Certificate F Forms of Consents to Collateral Assignment G Form of Final Plans and Specifications Amendment Certificate H List of Key Construction and Design Contracts

1付款協議本付款協議(經不時修訂、補充、重述或以其他方式修改)於2021年10月13日(“截止日期”)由作為付款代理的全國協會Wilmington Trust(連同根據本協議允許的任何後續付款代理，稱為“付款代理”)、Wilmington Trust，National Association，作為信貸協議(定義見下文)下的行政代理(連同其在信貸協議下不時以此類身份的繼承人和受讓人)簽署，日期為2021年10月13日(“截止日期”)。管理代理)和聖汐佛羅裏達公司，佛羅裏達州的一家公司(借款人)。獨奏會A項目。借款人希望設計、開發、建造、裝備、融資、擁有和運營位於佛羅裏達州夏洛特港的酒店和度假村設施(“該項目”)。B.信貸安排。同時，根據該特定信貸協議(經不時修訂、補充、重述或以其他方式修改的“信貸協議”)，借款人、行政代理、不時以貸款人(統稱為“貸款人”)身份的金融機構與特拉華州的Castlelake Lending Opportunities，L.L.C.(一家特拉華州有限責任公司)以貸款管理人(“貸款管理人”)的身份，承諾向借款人提供某些信貸安排，本金總額不超過3.5億美元(3.5億美元)，包括(I)1.75億美元(17.5萬美元), (Ii)根據信貸協議的條款和本協議條款為延遲提取的定期貸款提供資金的本金總額(統稱為“未來貸款支付”；連同初始貸款支付，統稱為“信貸安排”)；及(Ii)最多1.75億美元($175,000,000)的延遲支取定期貸款的本金總額(統稱為“未來貸款支付”；連同初始貸款支付，統稱為“信貸安排”)；及(Ii)根據信貸協議條款和本協議條款提供資金的延遲支取定期貸款本金總額(統稱為“未來貸款支付”；連同初始貸款支付，統稱為“信貸安排”)。C.目的。雙方簽訂本協議的目的是闡明(I)從賬户中支付項目成本和其他費用的條件和方式，以及(Ii)借款人的某些陳述、擔保和契諾。因此，出於良好和有價值的對價，本協議雙方同意如下：1.定義和解釋規則。特此確認，本協議的收據和充分性。1.1定義。本節1中確定的下列術語應具有此處指定的含義，且未在本節1中另行確定的大寫術語應具有信貸協議中給出的含義。2“賬户銀行”是指(I)對於借款人賬户，美國銀行，N.A.，和(Ii)對於建設支出賬户，Wilmington Trust，National Association，或(Iii)在任何一種情況下，都是指根據第12.15節由借款人取代的任何替代銀行。“賬户”統稱為工程支出賬户、借款人賬户和不時設立的符合管制協議或本協議條款的任何其他賬户或子賬户, (視何者適用而定)。“行政代理”的含義如前言所示。“協議”具有序言中給出的含義。“預期投資收益”是指借款人在任何時候，就每個賬户而言，考慮到貸款文件允許的該賬户當前和未來的預期投資回報率，以及從該賬户提取用於支付項目成本的預期時間和金額，善意合理地估計該賬户的資金將在最終完工日期前應計的投資收益金額。“適用許可證”是指所有許可證和所有其他國家、州和地方許可證授權、認證、備案、記錄、許可證或任何政府主管部門的其他批准，包括環境、施工、運營或佔用許可證，以及項目設計、建設、融資、所有權、維護和運營所需或以其他方式必需的任何協議、同意或批准。“架構師”是指位於佛羅裏達的L2工作室公司(以及行政代理合理接受的任何後續架構師)。“建築服務協議”是指開發商和建築師在AIA Form B101-2007中籤署的、日期為2017年12月11日的特定“業主和建築師協議標準格式”，或者在L2 Studios，Inc.被替換為建築師的情況下，與替換建築師簽訂的其他協議，其形式和實質均令管理代理合理滿意。“可用建設資金”是指在任何給定時間，(A)所有未來待支付的貸款支出，(B)當時存入支出賬户的金額的總和。, (C)當時的預期投資收益。“借款人”的含義如前言所示。“借款人賬户”是指賬户號碼以借款人的名義以7312結尾的賬户，該賬户設在賬户銀行或替代或替代該賬户，由借款人指定，用於收取初始貸款支出和施工支出賬户的支出，並在違約事件發生期間遵守“控制協議”。“預算修正案超支”具有6.1節中給出的含義。3“預算修正案差額”具有第6.5節給出的含義。“預算修訂門檻”具有6.1節“意外事故”的含義，是指借款人的任何財產的任何非自願喪失、損壞或毀壞，或任何譴責或其他拿走(包括任何政府當局)。“意外事故”包括但不限於徵用權事件。“傷亡閾值”具有第6.8節中給出的含義。“截止日期”的含義如序言所示。“截止日期不足”具有第4.1.2(I)節給出的含義。“同意”是指同意以附件F的形式對施工合同進行抵押品轉讓的同意書。“施工顧問”是指Crede Construction Consulting，LLC或設施經理不時指定的任何其他人擔任本合同項下的施工顧問；但由設施經理指定的任何施工顧問的費用和開支應由設施經理承擔，而不是借款人。“施工合同修正案”是指對借款人為當事一方的施工合同所作的任何修改、修改或放棄其權利或義務, 或根據其提供的任何付款或履約保證金(包括對此類施工合同的任何變更單或任何業主施工變更指令)。“施工合同修改證書”具有第6.2節中給出的含義。“施工合同”是指借款人、開發商或承包商中的一個或多個與項目的設計或施工或為項目的設計、施工或安裝提供材料、夾具、設備或服務的任何其他人之間的合同，包括關鍵的施工和設計合同。“建設支出賬户”是指根據本協議第2.2節在首次貸款支出之日或之前以借款人名義設立的建設支出賬户，或根據本協議第12.15節開立的任何替代賬户。“建設支出賬户”是指根據本協議第2.2節在首次貸款支出時或之前設立的建築支出賬户，或根據本協議第12.15節開設的任何替代賬户。“承包商”是指根據施工合同與項目施工有關的承包商、分包商、建築師、工程師或材料、固定裝置、設備或服務供應商，包括開發商和建築師，以及施工合同的其他承包商、建築師、工程師或供應商。“須留用的承包商”是指(A)每個從事與項目硬成本有關的工作的承包商，其合同價格(或在“成本加”合同的情況下，預計支付的總金額)至少為[…***…]，及(B)在行政代理的合理要求下，根據在截止日期後訂立的與適用工程有關的建造合約進行工程的每個其他承建商，涉及為該工程供應和安裝材料，合約價(或在“成本加合約”的情況下，預計須支付的總金額)至少為1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000[…***…]。“控制協議”統稱為：(I)就借款人賬户而言，指借款人、行政代理和開户銀行之間於本協議日期生效的特定存款賬户控制協議，以及(Ii)關於經行政代理同意開立的賬户，其形式和實質合理地令行政代理滿意的任何其他存款賬户控制協議。(Ii)“控制協議”是指(I)借款人賬户、借款人、行政代理和開户銀行之間於本協議日期生效的特定存款賬户控制協議，以及(Ii)行政代理同意開立的賬户的任何其他存款賬户控制協議。“信貸協議”的含義與演奏會中給出的含義相同。“信貸安排”的含義與獨奏會中給出的含義相同。“違約”是指任何違約事件，或隨着時間的推移或發出通知，或兩者兼而有之的違約事件。“開發商”具有信貸協議中給出的含義。“開發協議”具有信貸協議中給出的含義。“支出”是指從施工支出賬户轉賬來支付項目費用(在第2.2.3節規定的範圍內，包括支付與傷亡事件相關的費用、費用和税金)。“付款賬户”統稱為工程付款賬户和與之相關的任何其他賬户或子賬户。“付款代理”的含義如前言所示。“付款請求”具有第4.1.1(A)(Iii)節給出的含義。“爭議金額”是指借款人通過符合本協議和其他貸款文件的適當程序，真誠地對工作、服務或材料、固定裝置或設備提出異議的付款(在任何情況下，只要沒有就此啟動止贖程序，或如果啟動了止贖程序)。, 根據FLA的規定，此類訴訟要麼在訴訟懸而未決期間被擱置，要麼作為此類爭議付款的標的的任何留置權已被從房產中移除並完全轉移到安全部門。統計一下。§713.24使喪失抵押品贖回權的程序不再影響財產)；條件是，如果有爭議(I)善意爭議的此類債務在借款人的賬簿上按照公認會計準則的要求保持充足的準備金，以及(Ii)在最終完成日期之前的任何時間，借款人根據與此類付款相關的任何留置權(由行政代理人合理確定)可能承擔的責任金額預留在支出賬户中。“股權出資”是指借款人、母公司或擔保人在截止日之前向借款人作出的任何股權出資，用於收購項目場地和

5支付根據信貸協議第4.01(I)條在截止日期提交給行政代理和設施經理的項目預算中規定的開發和開發前費用以及某些其他項目成本。“違約事件”具有第7節給出的含義。“徵用域事件”是指，就任何財產而言，(A)由任何州、美國或其他有管轄權的政府當局的任何機構、部門、當局、委託、董事會、工具或政治區，以譴責、扣押、徵用或行使類似權力的方式強制轉讓或收取，或在這種強制轉讓、沒收或沒收或徵用此類財產的威脅下進行的任何轉讓，或(B)代替上述(A)款所述任何行動的任何和解。“現有的非公司材料”具有5.1節中給出的含義。“設施經理”的含義與獨奏會中給出的含義相同。“最終完工”是指已滿足下列各項條件：(A)實質完工日期應已發生；(B)借款人應以附件E-2的形式向付款代理和行政代理提交一份高級人員證書，表明(I)除爭議金額外，所有需要支付給承包商的金額都已支付，(Ii)所有施工合同的總預留爭議金額應已預留在建築支出賬户中，(Iii)借款人已收到每個承包商的最終無條件留置權解除、宣誓書和協議，但作為另一承包商的分包商的承包商除外, 在佛羅裏達州的法定形式或行政代理人和業權公司合理接受的其他形式；以及(Iv)任何承包商或任何其他各方對項目或其任何部分提出的機械師留置權或其他留置權、收費或命令沒有解除記錄、投保或擔保；(C)借款人應與施工顧問合理合作，以允許施工顧問向付款代理人和行政代理人提交一份確認上文(B)款所述事實證明的證書，基本上採用上述(B)款所述的格式(D)業權公司應已向行政代理提交根據信貸協議第5.10(C)節交付的每份業權保單的更新批註，將業權保單下的有效覆蓋日期提前至最終完工日期；(E)如果行政代理或付款代理合理要求，借款人應已提交所有材料保修文件的副本，以及所有材料擔保文件和維護協議，6在每種情況下，借款人應根據工程合同提供給借款人或為借款人的利益而改善項目；以及(F)如果行政代理或付款代理提出合理要求，借款人應提交證明繼續符合信貸協議第5.09條規定的保險要求的證據。“最終完工日期”是指最終完工的日期。“最終完工期限”是指2023年5月30日。“最終計劃和規範”是指與構成項目一部分的任何特定工作或改進相關的, 該等工程或改善工程的計劃及規格，以該等計劃及規格為限：(A)已獲得所有政府當局的批准，以批准展開該等工程或改善工程(如有)所需的計劃及規格；(B)載有足夠的具體資料，以容許完成該等工程或改善工程；(C)與建造工程項目保持一致，以包括最低限度的設施；(D)已由建築師簽署；及(E)要求以符合在最終竣工截止日期當日或之前的最終竣工日期的方式建造工程項目。但是，最終計劃和規格可以根據本合同條款隨時修改。“最終圖則及規格修訂證書”是指借款人發出的基本上採用本文件所附附件(附件G)格式的高級船員證書。“不可抗力事件”是指下列任何導致項目開發、施工、裝備或開工延遲的事件，但僅限於借款人已採取合理努力減輕延遲的影響，且借款人已在此類不可抗力事件發生後三十(30)天內向付款代理和行政代理髮出書面通知，表明其意向，即不可抗力事件將導致項目延遲施工(連同合理詳細陳述此類索賠依據的聲明)：(A)颶風等)；(B)火災或其他傷亡；。(C)罷工、停工或其他勞工騷亂(僅在工程項目工地發生的除外)；。(D)暴動、暴動或內亂；。(E)破壞或恐怖主義行為；。(F)任何法律規定。, (G)在截止日期後首先出現的材料、供應、勞工、設備和系統的禁運、短缺或不可用，但僅限於由上文(A)至(F)項中所列的其他行為、事件或條件7造成的；但是，在任何情況下，本協議中包含的任何里程碑或最後期限均不得因為發生一個或多個不可抗力事件而收取超過一百八十(180)天的費用。“未來貸款支出”的含義與演奏會中給出的含義相同。“政府行為”是指具有法律效力的任何決議、條例、法規、規章、命令、判決或決定。“硬成本”是指根據上下文可能需要單獨和/或集體地在項目預算中列出的、在項目預算中作為“硬成本”計價的所有成本和費用。“酒店開業日期”的含義與信貸協議中給出的含義相同。“受償人”具有第9節給出的含義。“初始資金日期”的含義與信貸協議中給出的含義相同。“首次貸款支付”的含義與演奏會中給出的含義相同。“主要建築和設計合同”是指“開發協議”、“次開發協議”、“建築服務協議”和各主要貿易合同。“貸款人”具有獨奏會中給出的含義。“貸款方”是指根據上下文可能需要單獨和/或集體地指借款人、借款人父母和擔保人。“行項目”是指項目預算中列出的成本或費用的行項目。“主要貿易合同”是指與借款人或開發商直接簽訂的、有合同或採購價格(視具體情況而定)的任何施工合同, 無論是最初還是之後，根據等於或超過1000萬美元(10,000,000,000美元)的任何一個或多個變更單；但就本定義而言，與單個承包商或供應商或其任何關聯方(視情況而定)簽訂的多個施工合同應被視為構成單個施工合同，以確定其是否構成本合同項下的主要貿易合同。“材料變更單”是指對項目預算或已批准的計劃和規格(超過根據本條例第6.1節未經行政代理批准而允許的改變)的任何變更單，該變更單(A)構成對項目任何計劃改進的建築或結構設計、佈局或質量的重大改變，(B)將大幅改變鑰匙的數量或大幅減少可用酒店房間的建築面積，或(C)合理地預期將對抵押權的留置權或優先權產生不利影響；(B)對項目預算或已批准的計劃和規格的任何變更單(超過根據本條例第6.1節未經行政代理批准允許的改變)，構成對項目任何計劃改進的建築或結構設計、佈局或質量的重大改變；但須承認，對該等圖則及規格所作的任何進一步改善或潤色(包括對擬設設施的大小或數目或與其相關的舒適性設施的任何非實質調整)，如在任何重要方面與該等圖則及規格或其後的任何改善或潤飾並無牴觸，則不得視為“重大變更令”。“材料施工合同修正案”具有第6.2節中給出的含義。“材料施工合同修改證書”具有第6.2節中給出的含義。“最低限度的設施”是指，就本項目而言，統稱為, 一期最低限度設施和二期最低限度設施。“現金淨收益”是指就任何傷亡事件而言，就該事故收到的現金保險收益、譴責賠償和其他補償，包括但不限於保險收益和譴責賠償，扣除與收集該等收益、賠償或其他補償有關的所有成本和開支(包括(I)與調整或結算與此有關的任何索賠有關的任何費用，以及(Ii)與出售該等資產有關的任何費用，包括因在下列情況下確認的任何收益而應付的所得税)，該淨現金收益是指就任何傷亡事件而收取的現金保險收益、譴責賠償和其他補償，包括但不限於保險收益和譴責賠償，以及扣除與收集該等收益、賠償或其他補償相關的所有費用和開支(包括因在下列情況下確認的任何收益而應付的所得税)。“高級職員證書”具有信用證協議中給出的含義。“許可金額”指(A)未完成的清單項目，(B)爭議金額和(C)留存金額，每種情況下的金額均由借款人證明，而不重複的是：(A)未完成的清單項目，(B)爭議金額和(C)留存金額。“允許的初始預算修正”具有6.1節中給出的含義。“第一階段最低限度的設施”是指一個酒店和度假村，由大約785個鑰匙組成，其中一個酒店塔樓有512個鑰匙，兩個單獨的套房塔樓總共有273個鑰匙，16個食品和飲料商店，大約55000平方英尺的會議和活動空間，以及大約7500平方英尺的健身中心和水療中心。“二期最低限度設施”是指為提供全方位服務的餐廳和會議和活動場所指定的大約三層建築，以及一個100碼的地面游泳池和配套的户外食品和飲料設施。“平面圖和規範”是指借款人或其代表根據本協議不時修訂或補充的所有圖紙、平面圖和規範。, 如有需要，應提交有關監管部門並經其批准，該監管部門應描述和展示項目及其施工所需的勞動力和材料。“項目”具有獨奏會中給出的含義。“項目預算”是指根據信貸協議第4.01(L)條為合理預期的所有項目成本提交給行政代理的預算。

9須於最終完成日期或之前到期及欠款，該等款項可按照本條例不時予以修訂。“項目預算調整期”具有6.1節的含義。“項目預算修改證書”具有第6.1.3節中給出的含義。“項目成本”是指與項目的設計、開發、施工、裝備和啟用相關的成本，包括項目預算中列出的所有硬成本和軟成本，但具體不包括貸款文件和任何相關費用協議項下應支付的任何金額、與項目運營有關且未在項目預算中列出的成本。“項目成本”指與項目的設計、開發、施工、裝備和啟用相關的成本，包括項目預算中列出的所有硬成本和軟成本，但具體不包括貸款文件和任何相關費用協議項下應支付的任何金額。“項目文件”是指借款人或開發商根據項目建設和竣工貸款文件的條款簽訂的主要施工和設計合同、施工合同以及相互之間的協議，視情況而定。“項目進度表”是指本項目的施工和竣工進度表(包括每月進度進度表和項目施工和竣工的關鍵日期的進度表，每個進度表都表明最終完工日期在最終完工截止日期或之前)，並可根據本協議不時修改。“清單完成金額”是指在實際完工日期前後，借款人為完成所有剩餘清單項目所需的合理估計成本。“清單項目”是指施工或機械調整的次要或非實質性細節，當所有這些項目加在一起時，未完成這些細節。, 不會在任何實質性方面幹擾工程項目的預定用途的使用或佔用，或工程項目任何部分(或其任何租户)的擁有人或承租人(如適用)進行為工程項目的該部分作好準備以供上述用途或佔用所需的工程的能力。“關聯方”對於任何被賠付者來説，是指任何被賠付者的關聯公司以及該被賠付者及其關聯公司的僱員、高級職員、董事和代理人。“剩餘成本”是指在任何確定日期，就項目預算中的任何項目而言，借款人合理預期在確定日期之後為完成該項目中規定的任務而支出的資金金額，包括借款人在任何時間證明的保留金額和保留爭議金額，以避免產生疑問。“所需應急費用”是指，在任何時候，就“業主硬成本應急費用”項目而言，至少需要維持的最低額度應至少為1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000[…***…]所有剩餘的硬成本，以及至少[…***…]所有剩餘的軟成本。10“規定支出賬户存款”的含義見第2.2.3節。“所需權益金額”具有第6.5節中給出的含義。“所需初始權益金額”具有第6.5節中給出的含義。“所需保留額”是指，對於施工合同，(單獨或與其他施工合同合計)至少佔[…***…]項目預算中規定的硬成本(不包括與承包商分包的施工合同)，(A)(I)適用合同價的10%(10%)較大者，有能力從適用施工合同計劃完成的工程超過50%(50%)之日起及之後降至適用合同價的5%(5%)，以及(Ii)該施工合同要求的實際保留金；但是，如果借款人請求行政代理同意一項低於上述參考金額的施工合同，並且行政代理批准了該施工合同，則該批准的施工合同中的預留金額應為本合同項下關於該施工合同的“預留”金額。(二)如果借款人要求行政代理同意該施工合同，而行政代理批准該施工合同，則該批准的施工合同中的預留金額應為本合同中關於該施工合同的“預留”金額。“預留金額”具有“實質完成”的定義中所給出的含義。“預留爭議金額”是指借款人善意(與施工顧問協商)合理估計的爭議金額部分，作為其與之相關的責任。“保留額”是指在任何給定時間，已提供的工程、材料或服務的施工合同條款規定的應計和欠款(如果有)，但在隨後的某些事件(如完工基準)完成之前，(根據施工合同條款)暫不支付給承包商的金額。“短缺”指的是，在任何時候下定決心。, 剩餘總成本加上所需應急費用之和超出可用建設資金的金額。“軟成本”是指除硬成本外的所有項目成本。“實質完成”是指下列各項條件均已滿足：(A)借款人應已向付款代理交付(連同一份副本給行政代理)：(I)主要採用附件E-1形式的官員證書，證明：(A)酒店開業日期已發生，項目已向公眾開放；11(B)除許可金額外，與使項目達到實質性完工日期相關而需要支付給承包商的所有金額均已支付，但條件是：(1)該等未完成清單項目的清單竣工金額的110%應預留在施工支出賬户中；(2)所有施工合同的預留爭議總額應已預留在施工支出賬户中；(2)與所有施工合同相關的保留爭議金額的總和應已預留在施工支出賬户中；(2)與所有施工合同相關的保留爭議金額的總和應已預留在施工支出賬户中；和(3)保留金額應已預留在建設支出賬户中(該預留金額與前述第(1)和(2)款所述的預留金額合計為“預留金額”)；(C)借款人已從每個承包商(屬於另一承包商的分包商除外)收到留置權解除、宣誓書和協議，基本上是以佛羅裏達州法定形式或行政代理人和業權公司合理接受的其他形式進行的；(C)借款人已收到每個承包商的留置權解除、宣誓書和協議，實質上是佛羅裏達州的法定形式或行政代理人和業權公司合理接受的其他形式；(D)沒有任何承包商或任何其他各方對本工程或其任何部分提出機械師留置權或其他留置權、押記或命令，而這些留置權或其他留置權、押記或命令尚未解除記錄, 投保或擔保；及(E)與項目運營有關的所有實質性適用許可證已在所有實質性方面發出，並且完全有效。(Ii)借款人應與施工顧問合理合作，以便允許施工顧問向付款代理和行政代理提交施工顧問的證書，該證書主要採用附件E-1的附件1的形式，確認上述第(I)款所述的事實證明；以及(Iii)業權公司對適用業權政策的最新批註；(Ii)借款人應與施工顧問進行合理合作，以便允許施工顧問向付款代理和行政代理提交施工顧問的證書，該證書主要採用附件E-1的附件1的形式，確認上述第(I)款所述的事實證明；以及(B)借款人應向行政代理人和付款代理人提交一份剩餘清單項目清單，包括完成該清單的估計費用，並應使行政代理人滿意，認為該清單在所有重要方面都是合理的清單；(C)建築師應以表格AIA文件G704的格式提交了最終計劃和規格中所反映的工程的每個重要部分的“基本完成”證書或通知，並且每份該等證書或通知應已被借款人和施工顧問接受。(D)在所有重要方面，借款人和施工顧問均應接受該證書或通知；(C)建築師應以表格AIA文件G704的格式提交最終計劃和規格中所反映的工程的每一重要部分的“基本完成”證書或通知，並且每份該證書或通知應已被借款人和施工顧問接受。和12(D)項目應已從適用的政府當局獲得臨時佔用證書。“實質性完工日期”是指實質性完工的日期。“子開發商”指的是薩福克建築公司，馬薩諸塞州的一家公司。“子開發協議”是指根據AIA文件C132-2009，由開發商和子開發商之間於2019年4月5日簽訂的某些施工管理服務協議, 經日期為2019年4月19日的開發商與施工經理之間協議的某些第一修正案修訂，日期為2019年5月7日的開發商與施工經理(作為顧問)之間的標準格式協議的某些第二修正案，以及日期為2019年5月20日的開發商與施工經理(作為顧問)之間的協議標準格式的某些第三修正案，並可根據本協議的條款進一步修訂、重述、修改或補充。“取得”是指在本協議期限內對全部或部分抵押財產、或其中的任何權益、權利或其使用進行的取得或自願轉讓，作為影響任何抵押財產或其任何部分的徵用權的任何判決或其他事件的結果，或作為和解或考慮，不論這些事件是否實際已經開始進行。“取得”是指在本協議期限內取得或自願轉讓全部或部分抵押財產，或因任何影響抵押財產或其任何部分的徵用權的任何判決或其他事件的結果，或為了結或考慮而對其使用的任何權益或權利。“無資金缺口金額”是指在任何付款時，截止日期缺口和任何預算修訂缺口中當時存在的部分，但尚未被(A)借款人先前存入付款賬户並專門用於減少截止日期缺口和任何預算修訂缺口的款項之和抵消，以及(B)借款人根據第4.1.2(I)節實際資助的所有先前付款請求中借款人所佔份額的總和。(B)借款人根據第4.1.2(I)節實際資助的所有先前付款請求中借款人所佔份額的合計金額，以及(B)借款人根據第4.1.2(I)節實際為借款人提供資金的所有先前付款請求中借款人所佔份額的總和。“未合併材料”是指為納入本項目而購買或製造的所有材料、機械、固定裝置、傢俱、設備或其他物品，但在有關時間(I)不在項目工地內的所有材料、機械、固定裝置、傢俱、設備或其他物品, 但已交付給借款人或其代理人，並儲存在行政代理合理接受的美利堅合眾國“保税”倉庫位置的指定安全區域，借款人已支付或打算用貸款收益支付全部或部分購買價款，或(Ii)位於項目現場，但預計不會在提出付款請求之日後一百二十(120)天內納入項目。為免生疑問，“非公司材料”不應包括借款人已根據賣方的製造或銷售條件支付定金，但未從賣方原產地發運的材料、機械、固定裝置、傢俱、設備或其他物品。“非公司材料量”具有5.1節中給出的含義。“更新背書”具有第4.1.2(C)節中給出的含義。

13 1.2釋義規則。本協議中的標題僅為方便起見，在解決本協議的解釋問題時不得考慮或參考。除非另有特別規定，否則所指的“章節”應指本協議的章節。除另有定義外，會計術語具有GAAP賦予它們的含義，該含義與它們所指的會計實體所適用的GAAP不時生效的含義相同。信用證協議第1.02節規定的解釋規則在作必要的變通後適用於本協議。此處使用但未另有定義的大寫術語應與信貸協議中賦予該術語的含義相同。2.指定支付代理人；設立賬户；相關規定。2.1付款代理人的委任。借款人和行政代理(在設施經理的指示下行事)特此指定付款代理為本協議項下的付款代理，付款代理特此同意以此身份行事，並接受並迅速促使將所有現金、付款和其他金額存入或提取到適用賬户中，以便根據本協議的條款存入任何此類賬户或從任何此類賬户中提取所有現金、付款和其他金額，以便根據本協議的條款存入任何此類賬户或從任何此類賬户中提取現金、付款和其他金額(按照設施經理的指示行事)，並在此同意以此身份行事，並接受並迅速促使將所有現金、付款和其他金額存入或從任何此類賬户中提取。2.2賬户的設立和資金籌措。2.2.1設立賬户。在首次貸款支付時或之前(以及作為貸款人進行首次貸款支付的先決條件)，借款人應在適用賬户銀行設立借款人賬户和建設支出賬户，並應就借款人賬户簽訂控制協議，如下所述；前提是, “控制協議”中關於借款人賬户的賬户控制條款應是“跳躍”的，並且僅允許行政代理在違約事件發生期間對借款人賬户實施控制。借款人應隨時安排保存每個賬户，直到該等賬户被允許按照第4.3和4.4節的規定結清為止。2.2.2借款人賬户的資金。在初始資金髮放日，貸款人應促使行政代理將初始貸款支付額的貸款收益存入借款人賬户，供借款人用於支付迄今為止或將根據項目預算髮生的項目成本，並向擔保人償還超出所需初始股本金額的預算項目成本。2.2.3建設支出賬户的資金來源。在最初的融資日期或之前，借款人應存入相當於以下金額的現金(為免生疑問，不得從任何貸款收益中提取)[…***…]借款人可以根據本協議第4節規定的條件提取的金額存入建設支出賬户(“所需支出賬户存款”)中，並在符合本協議第4節所述條件的前提下，將該金額存入施工支出賬户(“所需支出賬户存款”)。在2022年4月13日或大約2022年10月13日，如果不存在違約事件，金額等於[…***…](這兩期的總和是根據信貸協議第2.01(B)節提供資金的貸款的剩餘毛收入，應存入建築支出賬户。借款人應不時將下列資金存入建設支出賬户14：(I)任何貸款方在實際完工日期之前收到的與本項目有關的施工合同項下的所有違約金或其他損害賠償金；(Ii)就任何單一傷亡事件超過傷亡門檻的所有譴責和傷亡賠償(包括傷亡保險賠償)；以及(Iii)根據與本項目有關的施工合同向任何貸款方或開發商交付的任何付款和履約保證金項下支付的金額(金額除外)。但自實質完工日期起及之後，借款人無須再向建造付款賬户存入不擬用於建造或(如適用)修理或恢復工程項目的款項。2.2.4[已保留]. 2.2.5 [已保留]。2.2.6投資收益。借款人應將所有賬户存款的投資收益存入該賬户。2.3擔保權益的確認；控制。根據抵押和其他抵押品文件，為了保證債務，借款人已向行政代理質押並以行政代理為受益人設立賬户的擔保權益、所有現金、現金等價物、票據、投資、證券權利和其他證券或任何時間存入或貸記任何賬户的金額，以及上述任何賬户的所有收益。任何時候存入任何賬户或記入任何賬户貸方的所有款項、現金等價物、票據、投資和證券應構成支付和履行義務的抵押品擔保，並應始終受行政代理的控制(如UCC所定義)。借款人賬户應根據控制協議以信託方式由適用賬户銀行託管，以符合適用控制協議的目的和條款。借款人承認並同意付款賬户受行政代理及其授權代理或指定人的獨家管轄、控制和酌情決定權。除非事先徵得行政代理的書面同意，否則借款人或借款人的任何關聯公司均有權提取支出賬户。借款人或借款人的任何關聯公司，或任何代表借款人或借款人的任何關聯公司或通過借款人或借款人的任何關聯公司提出索賠的人，均無權就支出賬户發出任何指示。借款人承認並同意全國協會威爾明頓信託公司作為開户銀行, 在未經借款人或任何其他人進一步同意的情況下，應遵守行政代理和支出代理關於根據本協議條款處置支出賬户中資金的指示。2.4賬户管理。建設工程支出臺賬的管理，按照本辦法的規定和其他借款文件執行。3.支付代理人的某些責任。3.1支出。在初始貸款支付(應直接向借款人賬户提供資金)之後，除第3.3節所述的付款外，除第3.5和4.1.3節所述的付款外，付款代理應根據借款人根據本合同條款批准的付款請求，並僅在滿足(或由行政代理豁免)本合同規定的適用條件後，根據借款人的付款請求，從施工付款賬户向借款人賬户支付或安排支付資金。為免生疑問，無論付款的前提條件是否已最終確定或放棄，也不論違約事件是否已經發生或仍在繼續，均應發出付款代理關於支付第3.3節(第3.3.2節除外)中所述金額的指示。3.2根據行政代理的指示進行資金轉移。在3.3、3.5和4.1.3節的約束下，但即使本協議中有任何其他相反的規定, 自付款代理人收到借款人或行政代理人關於違約事件存在且仍在繼續的書面通知之日起及之後，在付款代理人收到行政代理人關於此類違約不再持續的書面通知之前，付款代理人不得指示開户銀行從建設支出賬户中支付任何資金，任何從建築支出賬户中提取或轉賬的金額均應在行政代理的指示下進行；但是，借款人根據本合同提交的支付保險費或繳納税款和徵用的支出請求，應在即使任何違約事件持續存在的情況下支付此類金額所需的支出範圍內予以履行，除非行政代理已通知支出代理不再支付此類支出。3.3賠償的支付。3.3.1支付代理和行政代理的補償。付款代理應指示適用的賬户銀行根據信貸協議將根據信貸協議應支付和計劃支付的費用和任何其他金額根據信貸協議直接轉賬至付款代理或行政代理(視情況而定)，這些金額應構成對各自分別以付款代理和行政代理身份提供的服務的補償。3.3.2授權書。第3.3條規定的由付款代理髮出的指示應在不要求借款人就此取得任何進一步同意或採取任何行動的情況下作出, 而借款人特此訂立並委任付款代理人其真實及合法的事實受權人，唯一及唯一地發出該等指示，並在適用的情況下作出該等付款，而本授權書須當作是一項連同利息的授權書，且不可撤銷。3.4定期審查。3.4.1付款代理審核。付款代理在履行其在本協議項下的職責時應本着誠信行事。自本合同簽署和交付之日起，付款代理人有權(但無義務)在合理的提前通知下，定期與行政代理人、設施經理、借款人、開發商、建築師、施工顧問以及付款代理人合理要求出席該等會議的其他僱員、顧問或代理人會面。此外，付款代理有權但無義務在正常營業時間內的合理時間內，在收到事先通知後的合理間隔內，在其認為合理必要或適當的範圍內，審查支持任何付款請求的所有信息(包括施工合同)以及支持上述任何內容的任何證書。付款代理有權但沒有義務檢查、複製和摘錄貸款方的賬簿、記錄、會計數據和其他文件，包括與任何材料有關的銷售匯票、報表、收據、合同或協議，這些文件是合理地必要或適當的，以使其能夠履行本協議項下的職責，但沒有義務檢查、複製和摘錄貸款當事人的賬簿、記錄、會計數據和其他文件，包括與任何材料有關的賣單、報表、收據、合同或協議。, 項目中包含的固定裝置或物品。付款代理在本條款3.4項下的權利不應解釋為一項義務，但應理解，付款代理的職責僅限於根據借款人提交的證書和付款請求以及行政代理的指示採取行動，並且付款代理應受到保護，以執行任何表面上看是有效的、並由借款人的授權代表正式執行的付款請求，並應保護付款代理按照其表面看來有效且由借款人的授權代表正式執行的任何付款請求採取行動，但應理解，付款代理的職責僅限於根據借款人提交的證書和付款請求以及行政代理的指示採取行動。3.4.2施工顧問評審。借款人應允許施工顧問(作為行政代理和設施經理的代表)在正常營業時間內的合理時間和合理的間隔內定期與借款人、開發商、建築師和施工顧問合理要求(在行政代理和設施經理的指示下)出席此類會議的其他員工、顧問或代理人會面，但在任何情況下不得少於每一個日曆月一次。借款人應允許建築顧問(A)代表行政代理和設施經理在履行職責時，對抵押財產和項目進行其認為合理必要或適當的檢查；(B)在正常營業時間的合理時間內，經合理的事先通知，審查其認為合理必要或適當的程度，以允許其履行職責，並在任何情況下不少於每歷月一次，審查和審查與項目有關的平面圖、規格和所有施工圖；以及(B)在任何情況下，審查和審查與項目有關的平面圖、規格和所有施工圖。, 以及所有支持修訂項目預算、修訂任何施工合同、任何付款請求和任何支持上述任何內容的證書的信息(包括施工合同)，以檢查存儲在指定用於項目中的材料的任何抵押物業、項目或場外設施中的材料，以及(C)審查根據貸款文件條款所需的保險。借款人特此授權行政代理和付款代理聯繫任何收款人，以確認收到進度付款；但行政代理和付款代理沒有義務聯繫任何收款人進行確認。此外，行政代理人和付款代理人有權檢查、複製和摘錄借款人與項目建設有關的賬簿、記錄、會計數據和其他文件，包括與項目中包含的任何材料、固定裝置或物品有關的銷售單據、報表、收據、留置權解除和宣誓書、合同或協議，行政代理人和付款代理人有權與設施經理和施工顧問共享這些材料。應行政代理和付款代理的要求，借款人應不時向行政代理和/或付款代理提交項目的項目進度表。借款人同意合理合作，並以商業上合理的努力使開發商和對方

17承包商應與施工顧問合理合作，協助施工顧問代表行政代理人、付款代理人和設施經理履行其職責，並行使其在本合同項下的審查和檢查權利，以採取行政代理人和付款代理人合理要求的進一步步驟，以促進履行該等義務或行使該等權利。3.5針對無薪承包商的特別程序。借款人同意，在沒有借款人進一步授權的情況下，付款代理人可以(但沒有義務)將工程付款賬户中的任何或全部款項直接墊付或轉賬到任何承包商的賬户中，以支付應付給該承包商的款項，借款人特此訂立並委派付款代理人唯一和唯一的真實和合法的代理人來支付或促使支付該等直接付款，本授權書應被視為一項附帶利息的授權，並且不可更改。但付款代理不得行使其在本授權書下的權利，除非在違約事件發生期間按照借款人根據付款請求指定的付款(X)、(Y)根據第4.1.3節或(Z)進行付款。不需要借款人的進一步指示或授權來保證或允許付款代理根據上述句子支付或導致支付該等預付款。付款代理應諮詢並可以(但沒有義務)向其尋求指示, 行政代理根據本條款第3.5條第一句的規定提供任何墊款或轉移。在付款代理沒有嚴重疏忽或故意不當行為或實質性違反本條款規定的情況下(在每種情況下，均由有管轄權的法院在最終司法裁決中裁定)，付款代理不對根據本第3.5節進行的任何預付款或轉賬承擔任何責任。付款代理應提供書面通知，説明其行使第3.5條規定的權利的意圖，但付款代理不對任何未能提供此類書面通知的行為負責。4.支出。4.1付款和批准程序。4.1.1付款請求。(A)在首次貸款支付後，借款人有權不時(頻率不超過每個日曆月一次)(或按支付代理人自行決定的更頻繁的間隔)向付款代理人和行政代理人提交基本上以附件A(“付款請求”)的形式從工程付款賬户(根據第4.2節)支付資金的請求，連同該申請的證物和附件一起提交。(A)借款人有權不時向付款代理人和行政代理人提交一份基本上以附件A(“付款請求”)的形式從工程付款賬户(根據第4.2節)撥付資金的請求，頻率不超過每個日曆月一次(或支付代理人在其全權酌情決定下同意的更頻繁的間隔)。不遲於借款人希望付款代理支付所要求付款之日前十(10)個工作日；(B)借款人無權獲得任何付款，除非並直至最終的、已籤立的付款請求及其所有證物和附件, 已按照本第4.1.1節的規定正確填寫並提交給付款代理和管理代理。付款請求應按以下方式執行：18(I)在向付款代理提交付款請求後的五(5)個工作日內(關鍵是)，行政代理應(A)向付款代理和借款人提供書面通知，表明其在符合本協議(包括第4.1.2節中規定的每個適用條件)的範圍內批准該付款請求，(B)向付款代理和借款人提供部分批准該付款請求的書面通知，如果行政代理合理地確定該付款請求的一部分不符合本協議，但該付款請求的其餘部分符合本協議(在這種情況下，行政代理向付款代理和借款人發出的書面通知應合理詳細地説明該付款請求中未獲批准的任何部分以及該部分未獲批准的原因)。或(C)向付款代理和借款人提供書面通知，表明其不會批准該付款請求，因為該付款請求不符合本協議(該通知應合理詳細地説明該付款請求不符合本協議的原因)。(Ii)在收到行政代理對付款請求(或其任何部分)的批准後五(5)個工作日內，付款代理應指示賬户銀行進行任何付款請求(或在上述第(I)(B)款的情況下)中要求的付款, 滿足第4.1.2節規定的每項條件的支出申請的部分)；儘管如此，如果借款人在作出所請求的支出之前獲得了額外的信息或文件，或發現任何支出請求中有任何錯誤或需要進行的更新，借款人可以修改並重新向付款代理提交該付款請求，付款代理應在上述規定的時間段內盡商業上合理的努力審查該補充付款請求。(B)如果借款人在申請付款之前獲得額外的信息或文件，或發現任何付款請求有任何錯誤或需要更新，則借款人可以修改並重新向付款代理提交該付款請求，付款代理應在上述規定的時間段內盡商業上合理的努力審查該補充付款請求。如果付款代理僅批准付款請求所要求的部分付款或付款，或者如果付款代理根據其對付款請求的審查發現付款請求中有任何錯誤或不準確之處，但付款請求在其他方面符合本協議的要求，則付款代理應(A)通知借款人，(B)修改(在其合理可能範圍內並徵得借款人的同意，可通過電子方式提供)或請求借款人修改付款請求，以刪除不被批准的付款請求和/或糾正任何錯誤或不準確之處，以及(C)在進行所需的修改(或從借款人收到修訂後的付款請求)後確認並批准所請求的付款請求。(C)該項付款須按該項批准的付款請求中指明的數額，按該付款請求中所指明的從工程付款帳户向借款人帳户支付；然而，儘管有上述規定，, 借款人在批准的向承包商付款的付款請求中指定的任何金額可以直接從施工付款賬户支付給適用的借款人指定的承包商。19 4.1.2付款的條件。行政代理批准第4.1.1(B)節規定的付款請求，須滿足或放棄下列條件：(A)借款人應已向付款代理提交本協議規定的關於要求付款的金額的付款請求，連同：(I)實質上按照本條款所設想的形式提交的所有明細表；(B)行政代理應滿足或放棄下列條件：(A)借款人應已向付款代理提交本協議規定的關於要求付款的金額的付款請求，以及：(I)基本上按照本條款規定的形式提交的所有明細表；(Ii)適用承包商(作為另一承包商的分包商的承包商除外)以佛羅裏達法定形式就支付給承包商的項目成本給予的所有有條件的留置權豁免和釋放，不包括留置費金額和爭議金額。(Iii)適用承包商(作為另一承包商的分包商的承包商除外)以佛羅裏達州法定形式無條件豁免和解除在所有先前付款(如相應付款請求中所確定的)所涵蓋的期間內關於項目成本的留置權，不包括保留金額和爭議金額；以及(Iv)借款人的證明，證明最終完工日期(在尚未發生的範圍內)預計將在最終完工截止日期當日或之前發生。(B)行政代理應已收到在該付款請求日期或之前簽署的每份關鍵施工和設計合同的副本, 如果符合第6.3條的要求，並在第6.3條要求的範圍內，連同該關鍵施工和設計合同的對手方簽署的同意書；(C)借款人應已促使業權公司按照信貸協議第5.10(C)條交付的每個業權保單的批註(“更新批註”)以行政代理合理接受的形式交付給行政代理和付款代理(該批註旨在提供機械師的留置權保險，並將產權政策的生效日期提前到相應付款請求中確定的前一筆付款所涵蓋期間的最後一天，而不增加任何額外的排除或例外情況)以及任何其他必要的批註或報告抵押留置權作為所請求付款的擔保的持續優先權，並確認和/或保險或反映在相應付款請求中確定的緊接前一付款所涵蓋的期間的最後一天，(I)業權保單的承保範圍並無例外；及。(Ii)除(X)準許的產權負擔及(Y)行政代理人可合理接受的任何其他業權例外情況外，並無任何介乎其間的留置權或產權負擔在當時或之後可優先於按揭留置權；。20(D)在符合本協議條款的情況下，借款人有權獲得(X)所有現有的非公司材料的付款，以及(Y)在任何時候未支付的額外費用不得超過非公司材料金額加[…***…]對於額外的非公司材料，條件是：(I)借款人應已按照付款申請附表3的形式向行政代理提交一份書面清單，列出所有非公司材料，並且所有以前已經或正在用支付款項的收益全額付款的非公司材料現在歸借款人所有，或將在付清全部款項後歸借款人所有，如賣單、所有權證書或其他合理地令施工顧問滿意的證據所證明的那樣：(I)借款人應已向行政代理提交一份基本上符合附表3格式的書面清單，其中標明瞭所有未註冊材料的全部金額；(B)所有未註冊材料均為借款人所有，或將在付清全部款項後歸借款人所有，如賣單、業權證書或其他合理地令施工顧問滿意的證據所證明的那樣供應商的所有留置權或債權已經或將在全額付款的同時解除；(Ii)在適用的範圍內，非公司材料與最終計劃和規格一致；(Iii)所有非公司材料在項目現場或其向行政代理提供的完整地址明確指定的其他位置(或如果借款人不能提供當前存儲位置的完整地址，則借款人應列出供應或製造該等非公司材料的適用合同方的名稱和完整地址)進行了適當的清點、安全存儲、防止被盜和損壞(如果借款人不能提供當前存儲位置的完整地址，則借款人應列出供應或製造該等非公司材料的適用合同方的名稱和完整地址)；(Iv)根據貸款文件的要求，所有非公司材料都投保了傷亡、損失和失竊保險(受慣例免賠額的約束)，保險金額相當於它們的重置成本，保單將行政代理指定為額外的被保險人，付款代理作為損失收款人；(V)在支付現有非公司材料的所有金額之後, 貸款人就所有非公司材料(在當時構成非公司材料的範圍內)墊付的金額在任何時候都不超過非公司材料金額加[…***…]另外，在每種情況下，付款代理合理批准的任何額外金額(按照設施經理在其商業上合理的酌情決定權的指示行事)；和(Vi)施工顧問應已確認上文第(Iii)節所要求的證明的準確性；(E)除第4.1.1(B)節最後一段所述的情況外，付款申請表面上已完成其所需信息，並附上了所需的附件(如果有)；(F)付款代理人應未收到借款人或行政代理人的任何書面通知(包括付款請求)：(I)違約事件已發生且仍在繼續，或(Ii)任何重大錯誤、重大不準確、

21或在任何付款請求或其任何證物或附件中出現重大錯誤陳述或遺漏重大事實；(G)借款人應已從所要求的付款中支付或安排支付根據貸款文件當時到期和應支付的所有費用、開支和其他費用，並經借款人向付款代理人證明；(H)對於每項付款請求和最初貸款預付款的付款，借款人應在每次付款之日向付款代理證明：(I)借款人以前從工程付款賬户和借款人賬户(視情況而定)提取的支付硬成本的金額事實上已已用於根據項目預算支付硬成本(或已支付給擔保人以補償擔保人支付超出所需初始權益金額的預算硬成本，或已存回借款人賬户)和(Ii)借款人以前從建設支出賬户和/或借款人賬户(視情況適用)提取的用於支付項目成本(硬成本除外)的金額實際上已經：(1)根據項目預算(或已支付給擔保人以補償擔保人超出所需初始權益金額的預算硬成本或已存入借款人賬户)；及(2)借款人以前從建設支出賬户和/或借款人賬户(視情況而定)提取的用於支付項目成本(硬成本除外)的金額事實上已用於按照項目預算支付項目成本(硬成本除外)(或已支付給擔保人，以償還擔保人支付超出要求的初始權益金額的硬成本以外的預算項目成本，或已回存到建設支出賬户和/或借款人賬户)；(B)已用於根據項目預算支付項目成本(硬成本除外)，或已支付給擔保人，以償還擔保人支付超出所需初始權益金額的硬成本以外的預算項目成本，或已存回建設支出賬户和/或借款人賬户。(I)借款人承認並同意，截至截止日期，差額相當於[…***…]存在，差額應以美元對美元為基礎，減去借款人在最初籌資日所交的所需支出賬户存款金額，此後應等於[…***…](“截止日期短缺”)。根據允許的初始預算修正案，如果正在進行付款，並且存在資金不足的金額，借款人應提交行政代理可以接受的證據，證明其已為根據付款請求要求支付的項目成本的按比例份額提供資金，該比例份額應計算如下：(A)無資金缺口金額除以(B)借款人和貸款人在貸款項下應提供資金的剩餘成本總額(包括由貸款人提供資金並存放在建築支出賬户中的金額)，該比例份額應按如下方式計算：(A)無資金缺口金額除以(B)借款人和貸款人在貸款項下應支付的剩餘成本的總額(包括由貸款人提供資金並存放在建築支出賬户中的金額)。(第(A)及(B)款的商數須以百分率表示)乘以(C)依據當時待決的付款要求而要求墊付的款額(該款額為“借款人的份額”)；此外，只要支付代理在支付請求中提出的支付金額應按美元對美元的基礎減少借款人的份額；(J)沒有任何違約事件；以及22(K)信貸協議第4.02(B)節規定的每一項先決條件應已按照信貸協議的要求得到滿足或免除。(J)在不發生任何違約事件的情況下，信貸協議第4.02(B)節規定的每一項先決條件均應按照信貸協議的要求予以滿足或免除；(J)不存在任何違約事件；以及22(K)信貸協議第4.02(B)節規定的每項先決條件均應已按照信貸協議的要求得到滿足或免除。付款代理應有權依賴借款人的證明。, 相關付款請求中的建築師和施工顧問確定已滿足本第4.1.2節中規定的條件，除非付款代理應已獲得進一步的證明，表明先前的證明不準確。4.1.3不滿足條件；由付款代理直接付款。如果第4.1.2節中的任何條件未就任何付款請求得到滿足，且只要該條件未得到滿足(為此目的，付款代理人在任何情況下均有權僅依靠根據本協議條款提供給付款代理人的證書和附件)，且除非行政代理人另有指示，否則付款代理人不得指示開户銀行根據付款請求向建設付款代理人支付任何資金，否則付款代理人不得指示開户銀行根據付款請求支付施工付款帳户中的任何資金(為此目的，付款代理人應完全依靠根據本協議條款提供給付款代理人的證書和附件)，且除非行政代理人另有指示，否則付款代理人不得指示開户銀行根據付款請求向施工付款帳户支付任何資金4.2使用已支付的資金以及借款人和擔保人從其他來源支付項目費用。支付到借款人賬户的資金應僅由借款人用於支付根據項目預算髮生或將要發生的項目成本，並向擔保人償還超出所需初始股本金額的供款。即使本協議、任何管制協議或任何貸款文件中有任何相反規定，在截止日期之後的任何時間, 借款人和擔保人有權從借款人或擔保人在建設支出賬户之外的可用資金中支付當時到期的項目成本(無論是否滿足第4.1.2節規定的任何支出的前提條件)。在工程支出賬户之外，借款人和擔保人有權從借款人或擔保人的可用資金中支付當時到期的項目成本(無論是否滿足第4.1.2節規定的任何支出的前提條件)。4.3在基本完成後支付資金。支付代理人應在實際完成日期後十(10)個工作日內，以商業上合理的努力，指示開户銀行將賬户中除預留金額以外的所有存款轉賬至借款人賬户。4.4最後付款。在最終完成日期之後，在借款人提出書面請求後十(10)個工作日內，如果沒有違約事件發生且仍在繼續，則付款代理應將建設支出賬户中的所有剩餘資金(如果有)支付或導致支付到借款人書面指定的借款人賬户中(在支付後，借款人將被允許關閉建築支出賬户)。如果違約事件已經發生並仍在繼續，貸款人可以按照信貸協議允許的任何方式使用建設支出賬户中的剩餘資金。5.申述及保證。借款人為付款代理、行政代理、設施經理和貸款人的利益，在截止日期、初始資金日期和每次付款日期陳述和擔保如下：5.1現有的非公司材料。截至本合同日期，借款人應已向行政代理提交一份書面清單，其中標明已交付給的所有未合併的23種材料, 或在本合同日期由借款人擁有或控制(“現有的非公司材料”)以及借款人為此支付的金額(“非公司材料金額”)。5.2利息和項目文件是否充足。除在需要時可合理預期可在商業上獲得的服務和材料外，貸款方擁有所有財產權益，並已於開發、建造、完成、擁有和運營抵押物業上的項目所需的日期簽訂了所有必要的重要文件和協議，並在所有實質性方面符合所有適用的許可證和其他適用的法律要求以及項目時間表，並如貸款文件和項目文件中所預期的那樣。5.2.1行政代理已收到本陳述作出或視為作出之日起生效或被要求生效的每份關鍵施工和設計合同的真實、完整和正確的副本(包括本陳述中提到的或依據本陳述交付的所有證物、附表、附函和披露信件(如果有))。截止日期，附件H中列出的項目文件構成截止截止日期已簽訂的所有主要施工和設計合同。在截止日期，(I)每份關鍵的建設和設計合同都是完全有效的，並且據借款人所知，借款人和開發商以及據借款人所知，根據其條款，只有在破產和類似的衡平法和原則的約束下，合同的每一方都可以強制執行；(Ii)借款人和開發商沒有實質性違反任何關鍵的建設和設計合同的任何條款，而且據借款人所知，借款人和開發商沒有違反任何關鍵的建設和設計合同的任何條款，而且據借款人所知，借款人和開發商沒有實質性違反任何關鍵的建設和設計合同的任何條款。, 關鍵施工和設計合同的其他任何一方均未實質性違反合同。5.2.2借款人或開發商作為一方的關鍵施工和設計合同項下各自當事人(借款人除外)義務的所有先決條件均已滿足，這些條件在本陳述作出或被視為作出之日有效，但根據其條款在項目施工後期才要求滿足的先決條件除外。而借款人並無理由相信任何該等條件先例(不能合理地預期不符合該等先例會有重大不利影響的條件除外)不能在工程項目的發展或建造的適當階段或之前符合。5.3項目預算。項目預算(如當時有效)(A)是基於借款人真誠地認為在對其中所列概算具有重大意義的所有法律和事實事項作出時是合理的假設，並且在所有重要方面都與貸款文件和項目文件的規定一致；(B)已經並將以真誠和謹慎的態度編制項目預算；(C)就每個項目列明為在最終完工截止日期或之前達到最終完工日期而合理預計將發生的總費用；(C)列出為在最終完工截止日期或之前達到最終完工日期而合理預計將發生的總費用，(C)為達到最終完工日期或在最終完工截止日期之前達到最終竣工日期而合理預期發生的總費用，(C)為達到最終完工日期或在最終完工截止日期之前達到最終完工日期而合理預期發生的總費用。和(D)列出項目成本總額。5.4保留。5.5不可抗力。除非不能合理地預期會產生實質性的不利影響，否則任何貸款方的業務或財產，據借款人所知，也不包括關鍵施工和設計合同的任何其他當事人, 受到任何不可抗力事件的影響。24 5.6項目進度表。項目進度表(當時有效)以摘要的形式準確地規定了借款人計劃在每個日曆季度內從截止日期到最終完工截止日期完成的工作。5.7平面圖和規格。該等計劃及規格(如當時有效)(A)基於借款人在作出有關所有法律及事實事項時真誠地相信是合理的假設，(B)在所有重要方面均與貸款文件及項目文件的規定一致，(C)已真誠地編制，及(D)公平地代表借款人對所涵蓋事項的合理期望。最終計劃和規格(在當時有效的範圍內)(I)是真誠地編制的，(Ii)沒有重大設計缺陷或差異，並且公平地代表了借款人對其所涵蓋事項的合理期望。5.8工程項目的建造。在本項目上進行的所有施工工作都以一流的工匠方式完成，至少相當於批准的計劃和規範所設想的質量和性質。6.契諾。借款人與付款代理、行政代理和貸款人約定並同意遵守以下各項規定，併為他們的利益着想：6.1項目預算修正案。本項目的項目預算只能以本文規定的方式不時修改。在截止日期(“項目預算調整期”)後180天內，借款人有權提交一份或多份更新的項目預算, 或與其他修改一起使用時)可使工程總造價增加不超過[…***…]在未經行政代理同意的情況下，借款人應立即向行政代理和支付代理提交項目預算的更新副本，並且每次修改後，此類預算應構成本合同項下的項目預算(“允許的初始預算修訂”)，且在每次修訂後，該預算應構成本協議項下的項目預算(“預算修訂門檻”)；但是，在進行此類修訂後，借款人應立即向行政代理和支出代理提交一份最新的項目預算副本(“允許的初始預算修訂”)，該預算應構成本協議項下的項目預算(“允許的初始預算修訂”)。儘管如上所述，如果借款人在項目預算調整期內試圖修改超過預算修訂閾值的項目預算，則不得無理扣留、限制或延遲本6.1節規定的行政代理事先同意，前提是：(A)沒有違約事件發生且仍在繼續，(B)借款人提交了項目預算修訂證書，以及真實、正確和完整的修改後的項目預算和項目進度表，以反映所請求的項目預算修改，(B)借款人提交了項目預算修訂證書，以及反映所請求的項目預算修改的真實、正確和完整的修改後的項目預算和項目進度表。以及(C)借款人已提供行政代理可合理接受的證據，證明借款人已從借款人的資金中以現金形式存入(或在收到行政代理的批准後，將存入)相當於預算修訂超支的金額，該金額可根據本條款第4節從項目成本的施工支出賬户中支付。(C)借款人已提供行政代理合理接受的證據，證明借款人已從借款人的資金中以現金方式存入(或在收到行政代理的批准後，將存入)相當於預算修訂超支的金額，該金額可根據本條款第4節從項目成本的建設支出賬户中支付。在項目預算調整期內根據本6.1節允許的項目預算修改之後, 對項目預算的任何重大修改(包括因材料變更單引起的)必須事先獲得

25行政代理(在沒有違約事件持續的情況下，以其商業上合理的酌處權行使)。6.1.1項目預算修訂流程。對項目預算的任何實質性修改都應以書面形式進行。任何此類實質性修訂應特別確定(A)要增加、減少或增加的行項目(如果有)，(B)增加、減少或增加的金額(如果有)，(C)如果增加了行項目或增加了行項目，建議根據第6.1.1節用於支付增加的資金來源；(D)如果減少了行項目，任何節省的成本都體現在減少的金額中；以及(E)如果適用，增加的行項目類別將被用來支付增加的費用；(D)如果行項目減少，任何節省的成本都將體現在減少的金額中，以及(E)如果適用，增加的行項目類別將被用來支付增加的費用；(D)如果行項目減少，任何節省的成本都將體現在減少的金額中，以及(E)如果適用，增加的行項目類別除6.1節另有允許外，未經行政代理事先書面同意，借款人不得對項目預算進行任何其他實質性修改，事先書面同意應由其商業上合理的酌處權決定。6.1.2[已保留]。6.1.3項目預算修改證明。借款人應以附件C形式的高級官員證書(“項目預算修訂證書”)向付款代理和行政代理提交每項材料項目預算修訂。提交該工程預算修改證書及其附件後，該修改即在本合同項下生效，此後本項目的工程預算應按該修改後的內容進行修改。6.2材料施工合同修訂流程。借款人不得(也不得允許或促使開發商)簽訂或批准任何材料施工合同修正案，除非本第6.2節規定。根據材料變更令(“材料施工合同修正案”)產生的任何施工合同修正案應以書面形式進行，並應詳細説明正在進行的所有變更。借款人不得允許任何材料施工合同修正案生效，除非且直到：(A)借款人、開發商和所有承包商已簽署材料施工合同修正案並將其交付給行政代理(其效力僅限於滿足以下(B)、(C)和(D)款中的適用條件)；(B)借款人已向行政代理提交材料施工合同修正案以及附件D形式的高級管理人員證書(a“材料施工合同修訂證書”)；(B)借款人已向行政代理提交材料施工合同修正案以及附件D形式的高級管理人員證書(a“材料施工合同修改證書”)；(C)如果該材料施工合同修正案將導致對項目預算進行重大修改，則借款人應已遵守6.1節的要求；以及(D)如果該材料施工合同修正案將導致對項目進度計劃的修改, 則借款人應已遵守第6.14節的要求。不屬於實質性施工合同修改的施工合同修改不應要求遵守第6.2節中規定的要求或行政代理(按照設施經理在其商業上合理的酌情決定權的指示行事)或任何其他人員的批准才能生效。6.3主要施工和設計合同。借款人(但不包括其他貸款方)可不時簽訂(或促使或允許開發商簽訂)符合不時生效的最終計劃和規格、項目進度表26和項目預算的施工合同和施工合同修正案(材料施工合同修正案除外)。每份此類材料施工合同應採用書面形式。除非重大變更單外，未經行政代理事先書面同意(根據其商業合理決定權行事)，借款人不得允許對任何關鍵的施工和設計合同(包括與總承包商簽訂總承包商協議或“保證最高價格”合同)進行任何替換、修改或修改。6.4付款代理和行政代理不負責任。儘管本協議中有任何相反規定，除了獲得本協議規定的證書外，行政代理和付款代理均不承擔任何義務，也不要求承擔任何責任, 關於本第6.6.5節所要求的權益金額。在不限制借款人根據本協議的條款和其他貸款文件向擔保方支付要求借款人支付的所有金額或與財產和項目相關的其他方面的義務的情況下，借款人應被要求提供或已經以現金提供至少等於以下金額的資金：(A)[…***…]借款人和行政代理在此承認在截止日期或之前已獲得資金並在初始資金日支付所需支出賬户存款(統稱為“所需的初始權益金額”)；(B)相當於截止日期缺口的金額；(C)相當於借款人根據本協議第6.1條修改項目預算而存在的缺口的金額(“預算修訂缺口”)；(C)在截止日期之前發生的硬成本和軟成本的支付(“預算修訂缺口”)；(B)相當於截止日期缺口的金額；(C)相當於借款人根據本協議第6.1條修改項目預算而存在的缺口的金額(“預算修訂缺口”)；(C)與借款人根據本協議第6.1條修改項目預算而存在的缺口相當的金額(“預算修訂缺口”)。以及(D)借款人自行決定產生的超過本協議項下擔保各方出資或將出資金額的所有項目成本(此類金額，統稱為“所需權益金額”)。(D)借款人自行決定產生的超過本協議項下由擔保方出資或將由擔保方出資的金額的所有項目成本(此類金額統稱為“所需股本金額”)。6.6最終計劃和規格；材料更改單。借款人不得建造或允許建造工程項目的任何部分(非重要部分除外)，除非與工程項目該部分的最終計劃和規格(在有效範圍內，以及按照本條例不時更新或修改)基本一致。未經行政代理事先書面同意(不得無理拒絕同意)，借款人不得(也不得促使或允許開發商)指示、同意或簽訂任何重大變更令，並進一步規定：(A)如果該重大變更令將大幅增加項目總成本，借款人應按照6.1節的規定修改項目預算；(B)該重大變更令不得有合理的可能性將最終完工延遲至最終完工期限之後(可能因強制執行而延長)。, (C)該材料更改單與項目建設相一致，以包括最低限度的設施，並且(D)該材料更改單不會修改最終計劃和規格，也不會導致任何計劃和規格成為最終計劃和規格，除非修改後的最終計劃和規格，或將成為最終計劃和規格的任何計劃和規格已交付給管理代理，並以附件G的形式將最終計劃和規格修訂證書提交給管理代理，並將其副本提交給付款代理。應要求，借款人應向施工顧問提供一套完整的最終計劃和規格，並不時生效。27 6.7最終完工契約。借款人應在項目最終完工日期後(但無論如何在項目最終完工日期後二十(20)天內)立即向付款代理和行政代理提交一份官員證書，表明截至最終完工日期的條件(如其定義所述)已得到滿足，且項目正在運行。雙方特此確認並同意，在適用法律要求允許的範圍內，項目部分可在最終完工日期之前開放營業。在最終完工日期發生後，如果行政代理以書面形式提出合理要求，借款人應在行政代理提交該書面請求後四十五(45)天內提交“竣工”計劃和規格，説明構成本項目的所有改進的最終規格。6.8意外傷害賠償的申請。在項目最終完工之前, 如果發生任何傷亡事件，造成損失，預計費用(包括任何維修費用)為[…***…](B)借款人應(A)在發現或收到任何此類意外事件的通知後，立即向付款代理和行政代理提供書面通知，並(B)在商業合理的基礎上，在借款人有合理的理賠基礎(包括根據所要求的任何保險單)的範圍內，努力向所有相關保險人、再保險人、對手方和/或政府當局(視情況而定)就此類意外事件尋求賠償的所有權利；(B)如果借款人有合理的基礎提出賠償或賠償要求，則借款人應(A)立即向付款代理和行政代理提供書面通知，並(B)在商業合理的基礎上，向所有相關保險人、再保險人、對手方和/或政府當局(視情況而定)尋求就該等意外事件提出賠償或補償的權利。借款人應將在實際完工日期之前從保險人、再保險人、交易對手、政府當局或其他付款人收到的此類意外事故的所有現金淨收益直接支付給付款代理，存入建築支出賬户。如果此類意外事件的任何此類現金收益淨額直接支付給借款人、借款人的任何關聯公司或行政代理，(I)該現金收益淨額應以信託形式為支出代理收取，(Ii)該現金收益淨額應與借款人或該其他人的其他資金分開，以及(Iii)借款人或該其他人應將該現金收益淨額支付(或，如果適用，借款人應促使該等關聯公司支付)支付給支付代理存入施工支出賬户的任何此類現金收益淨額應在本合同允許的範圍內使用(1), 根據第4款或第(2)款的要求支付項目費用(包括與傷亡事件相關的維修費用)至信貸協議要求的範圍，以償還債務。上述句子的要求不適用於項目最終完工後發生的任何傷亡事件(或由此產生的淨收益)。6.9份報告。在每個日曆月結束後的二十(20)天內，借款人應向行政代理和付款代理提交一份由借款人為適用月份準備的內部狀態報告的副本，該報告合理詳細地描述自本合同項下前一個月以來項目建設的進展情況，包括截至最近完成的月底發生的成本、完成項目所需時間和成本的估計、合理詳細的計算。28個6.10通知。借款人應在獲得或發出通知或獲知後十五(15)天內迅速向行政代理髮出書面通知：(A)任何關鍵施工和設計合同的任何終止(在其自然期滿時除外)或根據任何關鍵施工和設計合同收到的任何違約通知；(B)根據任何關鍵施工和設計合同交付的“基本完工”或“最終完工”證書或通知；或(C)有合理可能推遲最終完工日期的任何進度通知。6.11新的許可證和許可證修改。在收到施工顧問的請求後立即, 借款人應向施工顧問提交任何貸款方在截止日期後獲得的所有適用許可證的副本，以及任何貸款方在截止日期後收到的任何適用許可證的任何實質性修訂、補充或其他修改。6.12留用金額。借款人應從每個接受保留的承包人中扣留不低於要求的保留金額作為保留金額。在借款人、建築師、開發商和付款代理(在行政代理的指示下行事)根據適用的施工合同提供的工程最終驗收後六十(60)天內，應發放施工合同下的任何和所有保留金。6.13公用事業地役權修改。借款人應採取商業上合理的努力，使所有會對工程項目內改善設施的建造或維護造成任何實質性幹擾的公用事業或其他地役權被移走或重新安置，以便允許按照工程項目進度表以及最終計劃和規格進行工程建設。6.14項目進度表修訂。借款人可不時修改項目進度表，但不得超過最終完工期限，方法是向付款代理和行政代理提交一份修訂後的項目進度表，並遵守6.1節有關項目進度表適用變更將導致的項目預算變化的規定。7.失責事件。在下列任何指定事件(每一事件均為“違約事件”)發生時：(A)任何其他貸款文件項下的“違約事件”的發生和延續；(B)任何陳述, 在本合同中確認或作出(或視為作出)的保證或證明，或任何貸款方就此提交的任何付款請求或其他證明，在確認、作出或視為作出時，應被發現在任何重要方面是不正確的；

29(C)借款人不能履行或遵守6.1、6.3、6.6、6.9、6.10和6.14條規定的任何義務，並且在付款代理或行政代理通知借款人後十(10)個工作日內不能補救；(D)借款人應根據任何關鍵建築和設計合同中包含的任何條款、條件、條款、契諾、陳述或擔保，在任何實質性方面違約或違約，而這種違約或違約(X)可以合理地預期會造成實質性的不利影響，或者可以合理地預期會導致借款人無法在最終完工截止日期前完成，以及(Y)在(I)借款人意識到這種違約或違約或(Ii)借款人收到借款人的通知(以較早者為準)後三十(30)天內繼續得不到補救(E)借款人應放棄項目，或在超過六十(60)天的時間內(就本協議而言，不包括髮生並持續發生不可抗力事件的期間)，以其他方式停止項目的建設、開發或運營；(F)未能在最終完工截止日期或之前達到最終完工日期(受不可抗力的約束)；或(G)借款人將不履行或遵守本協議項下的任何義務((A)款具體列出的違反事項除外)，(, (E)上述(E)和(F)項)在(I)借款人或任何其他貸款方收到書面通知或以其他方式實際知道該違約或(Ii)付款代理或行政代理向借款人發出有關違約的通知後三十(30)天內，該違約仍未得到補救；行政代理(按所需貸款人的書面指示行事)或支出代理(僅按按所需貸款人的書面指示發出的行政代理的指示行事)可在沒有進一步的違約通知、出示或要求付款、拒付或退票通知或其他任何類型的通知或要求的情況下(在適用法律允許的範圍內)放棄所有此類通知和要求，行使法律或衡平法上的任何或所有權利和補救措施(按此等人可以選擇的任何組合或順序)。包括但不限於或損害該人的其他權利和補救辦法，(X)拒絕，且該等人沒有義務或促使從任何賬户支付任何款項，或(Y)行使任何貸款文件規定的任何和所有權利和補救辦法。8.責任限制。付款代理在本協議項下的責任和責任應限於：(A)付款代理不向行政代理、設施經理或貸款人陳述、擔保或擔保借款人、建築師、開發商或任何承包商或材料或服務供應商在項目建設方面的表現；(B)付款代理對借款人、任何其他貸款方、行政代理、貸款人不承擔任何責任。, 設施經理或任何其他人作為付款代理履行本協議規定的結果，但付款代理的任何嚴重疏忽或故意不當行為或付款代理實質性違反其在本協議項下的義務(在每種情況下，均由有管轄權的法院在最終司法裁決中裁定)除外；(C)借款人須繼續對其與其財產及工程項目有關的業務及行為的所有方面負單獨責任，包括但不限於圖則及規格的質素及適當性、建造工程的監督、所有建築師、工程師、承建商、分包商、供應商、顧問及物業經理的資格、財政狀況及表現、所有付款申請的準確性，以及所有墊付款項的妥善運用；(D)付款代理人沒有義務監督、檢查或通知借款人、行政代理人、承建商、建築師、發展商或任何第三者有關工程項目建造的任何方面或上述任何其他事宜；(E)付款代理不對借款人、任何其他貸款方、施工顧問、建築師、任何承包商、設施經理或任何其他人負有注意義務，以防範或告知任何此等各方項目的任何疏忽、缺陷、不充分或有缺陷的設計或施工；(F)付款代理不對真誠採取的任何行動負責；及(G)如果依賴法律命令，付款代理不承擔任何責任。在借款人的要求或指示下，付款代理沒有義務根據本協議的規定行使本協議賦予它的任何權利或權力, 除非借款人已向付款代理提供擔保或賠償(令付款代理滿意)，以抵銷其根據上述要求或指示可能招致的費用、開支和債務。付款代理執行本協議所列事項的許可權利不應被解釋為一種義務，對於此類許可權利，除嚴重疏忽或故意不當行為外，支付代理不應對其承擔任何責任。(二)支付代理對本協議中所列事項的許可權利不應被解釋為一種義務，對於此類許可權利，支付代理除其嚴重疏忽或故意不當行為外，不應承擔任何責任。本協議中的任何條款均不得要求支付代理在履行其任何職責或行使其在本協議項下的任何權利或權力時花費或冒險使用其自有資金或以其他方式招致任何財務責任。支付代理人可以通過代理人或代理人行事，對任何謹慎任命的代理人或代理人的作為或不作為不負任何責任。除本協議明確規定外，付款代理不承擔本協議項下的任何責任或義務(包括審查交付給付款代理的任何合同的實質性條款和條件)，只負責履行該等職責和義務，不需要按照本協議條款以外的任何方式採取任何行動，也不以任何方式對因其根據本協議所作的任何行為或不作為或與本協議規定的任何交易相關的任何損失或損害承擔任何責任，包括但不限於虛假陳述或任何其他原因，但其嚴重疏忽或故意不當行為或實質性違反其在本協議項下的義務(在每種情況下)除外, 由有管轄權的法院在最終司法裁決中裁定)。付款代理沒有義務知道或詢問除本協議以外的任何其他協議、文書或文件的任何條款的履行或不履行情況。付款代理及其任何董事、高級管理人員、員工、代理或關聯公司均不對任何其他方的業績或任何行動負責，也沒有責任監督任何其他方的任何行動。付款代理人在向開户銀行遞交經付款代理人正式確認的適用付款請求或其他書面指示後，應被視為已履行其義務，作出或促使作出本協議規定的任何付款。對於任何此類賬户銀行未能遵守該付款請求或其他書面指示，付款代理不承擔任何責任。根據本協議或以其他方式提供給付款代理的任何項目預算修訂證書、材料施工合同31修訂證書、最終計劃修訂證書的副本不得解釋為要求付款代理批准，付款代理也不對與其相關的項目預算、施工合同或最終計劃和規格負責或以任何方式負責。此外，付款代理沒有責任調查或確定提交給它的與其在本協議項下的職責相關的任何證書、文件或票據的真實性、真實性或充分性，並有權認為任何此類證書上的簽名是正確的。, 根據本協議提交給它的文件或文書，應被視為聲稱被授權代表本協議各方簽署該等證書、文件或文書的文件或文書，並有權依賴(只要這種依賴是合理和真誠的)該等簽字人的真實性，而無需進行調查，也不需要任何形式的確鑿證據。在適用法律允許的範圍內，借款人不得主張並特此放棄向付款代理、行政代理、其每一關聯公司及其每一關聯公司的高級管理人員、董事、代理和員工索賠因本協議或本協議或本協議擬考慮的任何協議、文書或交易而產生、與之相關或作為其結果的特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償(而非直接或實際損害賠償)。付款代理對資產、書面指示或與此相關的任何其他文件的有效性、充足性、價值、真實性、所有權或可轉讓性不承擔任何責任(本合同明確規定除外)，也不會被視為對此作出任何陳述，也不被要求對此作出任何陳述。9.彌償。借款人應賠償上述任何人的行政代理(及其任何子代理)、支出代理、設施管理人、貸款人和每一關聯方(每個人被稱為“被賠付者”)，並使每個被賠付者免受任何和所有合理和有據可查的、自掏腰包的損失、索賠、損害賠償、債務和相關費用(包括合理費用)的損害，並使每個被賠付者不受任何和所有合理和有據可查的損失、索賠、損害賠償、債務和相關費用(包括合理費用)的損害, 任何受賠方或任何第三方因任何受賠方根據本協議履行義務而招致或向任何受賠方提出的費用和支出)；但不得向任何受賠方提供此類賠償，只要具有司法管轄權的法院根據最終司法裁決裁定該等損失、索賠、損害賠償、債務或相關費用具有一定的價值，則不得向任何受賠方提供此類賠償，除非該等損失、索賠、損害賠償、債務或相關費用是由有管轄權的法院通過最終司法裁決裁定為具有以下條件的：該損失、索賠、損害賠償、債務或相關費用是由有管轄權的法院通過最終司法裁決裁定具有的；但對於任何受賠方而言，不得獲得該等賠償，只要該損失、索賠、損害賠償、債務或相關費用是由有管轄權的法院通過最終司法裁決裁定的。在付款代理、行政代理或設施經理、貸款人(或他們中的任何一個)辭職或替換後，或在本協議終止後，本第9條中的上述賠償仍然有效。10.終止。本協議將在(A)根據信貸協議的條款全額現金支付所有債務和終止所有承諾，以及(B)完成第4.3條和第4.4條規定的資金轉移和釋放時終止，但條件是：, 借款人根據本協議第9條承擔的義務在本協議終止後繼續有效。11.付款代理人的更換或辭職。11.1程序。付款代理的辭職或免職以及繼任付款代理的任命應按照本節11.32 11.1.1的規定生效。付款代理可以隨時書面辭職，並在向本協議各方發出三十(30)天的書面通知後被解除本協議項下的所有職責。在下列情況下，行政代理可以通過在不少於十五(15)天的書面通知支付代理和借款人的方式移除支付代理，條件是：(A)支付代理未能遵守第11.3條；(B)支付代理或支付代理的任何母公司被有管轄權的法院裁定破產或資不抵債，或者該法院根據破產法或其他債務救濟法對支付代理下達了救濟命令；(B)支付代理或支付代理的任何母公司被有管轄權的法院判決破產或資不抵債，或該法院根據破產法或其他債務救濟法對支付代理下達了救濟命令，行政代理可以在移除前不少於十五(15)天以書面形式通知支付代理和借款人：(A)支付代理未能遵守第11.3條；(C)託管人或收款人負責支付代理或支付代理的任何母公司或其財產；。(D)根據行政代理的判斷，支付代理變得不能以支付代理的身份行事；或(E)支付代理或支付代理的任何附屬公司成為違約貸款人。(C)支付代理或支付代理的任何母公司或其財產；(D)根據行政代理的判斷，支付代理變得不能以支付代理的身份行事；或(E)支付代理或其任何附屬公司成為違約貸款人。11.1.2如果付款代理人辭職或被免職，或付款代理人辦公室因任何原因出現空缺，行政代理人應盡合理努力迅速(但在任何情況下不得晚於辭職或免職後三十(30)天)任命一名繼任付款代理人。任何此類繼任付款代理應, 只要沒有違約事件發生並且仍在繼續，借款人就可以合理地接受(接受不得無理扣留、延遲或附加條件)。除非付款代理的負責人實際知道本協議或任何其他協議下的任何違約事件，否則不應向付款代理收取費用。11.1.3如果繼任支出代理在即將退休的支出代理辭職或被撤職後三十(30)天內仍未就職，則退休的支出代理、行政代理或借款人可以向任何有管轄權的法院申請任命繼任支出代理。前提是，在繼任支出代理如此指定之前，行政代理可以擔任本合同項下的支出代理。11.2通過合併等方式進行繼任支付代理。如果支付代理合並、合併或轉換為另一家公司，或將其全部或幾乎所有公司信託業務轉讓給另一家公司，則沒有任何進一步行動的繼任公司將成為繼任支付代理。11.3資格；取消資格。每一家賬户銀行(支付代理除外，只要它應借款人的要求自行決定同意充當賬户銀行)，在任何時候都應是根據美利堅合眾國或其任何州的法律被授權行使公司信託和銀行權力的特許銀行，並接受下列機構的監督或審查

33個聯邦或州政府機構，其資本和盈餘合計至少為[…***…]正如其最近出版的年度狀況報告中所述。12.雜項。12.1延遲和豁免。借款人在本協議項下發生任何違約事件或任何其他違約或違約事件時，延遲或遺漏行使任何權利、權力或補救措施，不得損害付款代理、行政代理或任何貸款人的任何該等權利、權力或補救措施，也不得解釋為放棄任何此類違約或違約或其後發生的任何類似違約或違約，也不得將任何單一違約或其他違約或違約的棄權視為放棄任何其他違約或其他違約。任何付款代理、行政代理或任何貸款人對本協議項下的任何違約或其他違約或違約行為的任何類型或性質的放棄、許可、同意或批准，或任何付款代理、行政代理或任何貸款人對本協議任何條款或條件的任何棄權，必須以書面形式作出，且僅在書面明確規定的範圍內有效，任何此類放棄均不構成對類似或其他違反或違約行為的持續放棄，任何此類放棄也不應構成對類似或其他違反或違約行為的持續放棄，任何此類放棄也不應構成對類似或其他違反或違約行為的持續放棄，任何此類放棄必須以書面形式進行，且僅在書面明確規定的範圍內有效，任何此類放棄均不構成對類似或其他違反或違約行為的持續放棄根據本協議或法律或以其他方式向任何付款代理、行政代理或任何貸款人提供的所有補救措施應是累積性的，而不是替代的。12.2無效。如果本協議的任何條款在任何司法管轄區內無效、非法或不可執行，則該條款在該司法管轄區的無效、非法或不可執行性範圍內無效，且不影響或損害其有效性。, 任何其他規定的合法性或可執行性，以及在任何司法管轄區的任何此類無效、非法或不可執行性，均不應使該規定在任何其他司法管轄區無效、非法或不可執行。12.3無權限。付款代理人無權代表行政代理人或任何貸款人或以行政代理人或任何貸款人的名義作出任何擔保或陳述或承擔任何義務。12.4作業。在信貸協議第11條和10.02條的約束下，本協議是本協議雙方的個人權利和義務，除非事先徵得其他各方的書面同意，否則本協議項下任何一方的權利和義務均不得轉讓。在任何情況下，本協議均適用於雙方及其繼承人和允許的受讓人，並對其具有約束力。12.5%的福利。本協議雙方及其各自的繼承人和受讓人，但不包括其他人，在此受本協議約束，並有權享受本協議的利益。12.6整個協議；修正案。本協議(連同其他貸款文件)包含本協議各方關於本協議標的的完整協議，並取代任何和所有先前的協議、諒解和承諾，無論是口頭的還是書面的。只有由付款代理、行政代理和借款人的正式授權代表簽署的書面文件才能修改本協議。34份12.7份通知書。向雙方或向雙方發出的所有通知、請求和要求均應以書面形式(包括通過電子郵件)生效，除非本合同另有明確規定，否則應視為在送達時或在寄送隔夜遞送服務後的下一個工作日，或在電子郵件通知的情況下，視為已妥為發出或作出, 發送時(或下午5：00之後發送)電子郵件通知必須附有隔夜遞送服務的書面通知，地址如下，或寄往適用各方此後可能通知其他各方的其他地址：借款人：C/o Alciant Travel Company 89144北鎮中心拉斯維加斯，內華達州1201。注意：格雷戈裏·安德森電子郵件：gregory.anderson@allegiantair.com，複印件至：C/o Alciant Travel Company 1201 North town Center拉斯維加斯，Nevada 89144(注意：格雷戈裏·安德森Email：gregory.anderson@allegiantair.com，複印件至：Gregory.anderson@allegiantair.com)(注意：格雷戈裏·安德森Email：gregory.anderson@allegiantair.com)佐治亞州亞特蘭大675號套房，郵編：30342注意：羅伯特·B·戈德堡，Esq.電子郵件：rgoldberg@ellisfunk.com行政代理：明尼蘇達州明尼阿波利斯1290號南六街50號國家協會威爾明頓信託公司行政代理：明尼蘇達州55402明尼阿波利斯1290號，地址：傑西卡·A·揚基維茨貸款機構電子郵件：jjankiewicz@wilmingtontrust.com付款代理人：威爾明頓信託公司，全國協會1100North Market Street，特拉華州，郵編：19890-1605年注意：傑夫·馬維爾電子郵件：jjmarvel@wilmingtontrust.com12.12本協議可以一式兩份(以及由本協議的不同當事人簽署不同的副本)，每一份都應構成一份正本，但當所有副本合併在一起時，將構成一份單一的合同。通過傳真或其他電子傳輸方式交付本協議簽字頁的簽約副本或本協議項下要求的任何證書或宣誓書，應與手動簽署的本協議副本或該證書或宣誓書具有同等效力。12.9諮詢大律師的權利。如果任何一方認為必要或適當，支付代理和行政代理中的每一方都可以, 就其在本協議項下的職責諮詢律師(無論該律師應定期受僱還是具體聘用)，與此相關的任何自付費用或費用應根據第9條和信貸協議的條款予以報銷。每一付款代理和行政代理在以付款代理或行政代理(視屬何情況而定)的身份根據本協議採取的任何行動中，均有權合理地依賴其律師的意見，並應受到保護，不因合理依賴其律師的意見而採取的任何行動承擔任何責任。12.10法律的選擇。本協議應按照紐約州法律解釋，並受紐約州法律管轄(不考慮會導致適用紐約州法律以外的法律的法律衝突條款)。？12.11同意司法管轄權。(A)在因本協議引起或與本協議有關的任何訴訟或法律程序中，或為承認或執行任何判決，本協議每一方都不可撤銷和無條件地為其本身及其財產接受位於曼哈頓區紐約縣的任何紐約州法院或美利堅合眾國聯邦法院的專屬管轄權，並接受其中任何上訴法院的專屬管轄權；本協議每一方都在此不可撤銷和無條件地同意就任何此類訴訟或程序提出的所有索賠均應予以聽證和裁決，並對此作出裁決。(A)本協議的每一方都不可撤銷地無條件地同意，在因本協議而引起或與本協議有關的任何訴訟或程序中，為其自身及其財產接受任何紐約州法院或美利堅合眾國聯邦法院的專屬管轄權，並接受其任何上訴法院的專屬管轄權。, 在這樣的聯邦法庭上。本協議各方同意，任何此類訴訟或程序的最終判決應是決定性的，並可在其他司法管轄區通過訴訟或法律規定的任何其他方式強制執行。然而，本協議不影響支付代理、行政代理或任何貸款人在任何司法管轄區法院對借款人或其財產提起與本協議有關的任何訴訟或程序的任何權利。(B)本協議各方在此不可撤銷且無條件地在其可能合法和有效的最大程度上放棄其現在或今後可能對在第12.11條所指的任何法院提起的因本協議引起或與本協議有關的任何訴訟、訴訟或程序提出的任何反對意見。本協議各方在法律允許的最大限度內，不可撤銷地放棄在任何此類法院維持此類訴訟或訴訟的不便法院的辯護。(C)本協議各方不可撤銷地同意以信貸協議規定的方式送達法律程序文件。本協議中的任何內容均不影響本協議任何一方以法律允許的任何其他方式送達程序的權利。12.12進一步保證。借款人應不時簽署和交付，或促使簽署和交付付款代理或行政代理為實施或實施本協議規定而合理要求的其他文書、證書或文件，並採取一切行動。支付代理或行政代理根據本協議行使任何權力、權利、特權或補救措施時，要求政府採取任何行動, 借款人應簽署並交付，或應以商業上合理的努力促使除貸款方以外的所有各方簽署並交付付款代理或行政代理可能合理要求的與該政府行動相關的所有申請、證明、文書和其他文件和文件。12.13復職。如果根據適用法律，借款人在本協議項下的36項義務中的任何一項或其任何部分的付款和履行在任何時候被撤銷或減少，或者必須由付款代理、行政代理或任何貸款人以其他方式恢復或退還，本協議應繼續有效或恢復(視情況而定)。在任何付款或其任何部分被如此撤銷、減少、恢復或退還的情況下，該等債務應恢復並視為僅減少已支付的金額，而不是如此撤銷、減少、恢復或退還。12.14放棄陪審團審判。在適用法律允許的最大範圍內，本協議的每一方均在適用法律允許的範圍內，放棄就本協議直接或間接引起、根據本協議或與本協議相關的任何訴訟由陪審團審判的任何權利。本協議的每一方(A)證明，任何其他方的代表、代理人或律師均未明確或以其他方式表示，在發生訴訟的情況下，該另一方不會尋求強制執行前述豁免；(B)承認除其他事項外，IT和本協議的其他各方是受本協議第12.14條中相互放棄和證明的引誘而簽訂本協議的。12.15帳目替換。前提是違約事件不會發生，也不會繼續發生, 借款人有權將持有借款人賬户或建設支出賬户的適用賬户銀行替換為行政代理合理滿意的另一家銀行，只要(A)適用金融機構持有的適用賬户中的所有資金都轉移到替換銀行新開立的賬户，(B)借款人將新開立賬户的留置權授予行政代理，以及(C)替換銀行在形式和實質上合理地令行政代理滿意，即可簽訂控制協議。12.16保密。信貸協議的第10.03條在作必要的變通後適用。12.17不可抗力事件。對於因其無法控制的情況(包括但不限於任何現行或未來的法律或法規或政府權威的任何行為或規定；天災；地震；火災；洪水；戰爭；恐怖主義；民事或軍事騷亂；破壞；騷亂；公用事業、計算機(硬件或軟件)或通信服務的中斷、丟失或故障；事故；勞資糾紛；公用事業、計算機(硬件或軟件)或通信服務的中斷、丟失或故障；事故；勞資糾紛；公用事業、計算機(硬件或軟件)或通信服務的中斷、丟失或故障；事故；勞資糾紛；公用事業、計算機(硬件或軟件)或通信服務的中斷、丟失或故障而直接或間接導致的本協議項下義務的履行失敗或延誤，行政代理和支付代理概不負責。或無法使用聯邦儲備銀行的電報、電傳或其他電報或通信設施。12.18可分割性。本協議的任何規定在任何司法管轄區被認定為無效、非法或不可執行，在該司法管轄區內，在該無效、非法或不可執行性範圍內無效，且不影響其有效性。, 本條例其餘條款的合法性和可執行性；某一司法管轄區的某一特定條款的無效，不應使該條款在任何其他司法管轄區失效。

37 [頁面的其餘部分故意留空][付款協議的簽字頁]特此證明，雙方均已促使本協議由其正式授權的官員正式簽署，所有簽署日期均為上文第一次寫明的日期。管理代理人：姓名：標題：Wilmington Trust，National Association，作為付款代理人：姓名：標題：聖汐佛羅裏達公司，佛羅裏達公司，按：姓名：標題：付款協議附件A第2頁付款協議書附件A付款申請表格[_______], 20[_]電子郵件：jjmarvel@wilmingtontrust.com電子郵件：jjmarvel@wilmingtontrust.comre：付款申請編號[_________]根據截至2021年10月13日的付款協議(經不時修訂或以其他方式修改的“付款協議”)，佛羅裏達聖汐公司(下稱“公司”)的付款請求為#美元。[_________]申請付款日期：[_________], 20[_]女士們、先生們：公司根據付款協議提交此付款請求(“付款請求”)。本文中使用的未定義的大寫術語應具有支付協議中指定的含義。本公司特此請求您以付款協議項下付款代理的身份，在上述請求付款日期(“請求付款日期”)：(I)安排轉賬$[_____]從工程付款賬户轉到借款人賬户如下：$[_____]至受限帳號[__________]。關於所要求的付款，公司特此聲明、擔保和證明截至本協議之日如下：(A)本段涉及硬成本。附表1(A)準確地列出了從所要求的資金轉賬中為其付款的每一方，以及對於每一行項目和就該行項目將被支付的每一方：(I)每項適用付款所需的付款日期；(Ii)需要支付或已支付(視情況而定)的受款人的名稱；(Iii)就該項目要求的當前付款；(Iv)自上次以來該受款人應計但未支付的保留金金額(如果有)的增加或減少

付款協議附件A第3頁付款請求(在本付款請求向該受款人付款後)；(V)根據其適用的施工合同的條款，通過完成與該項目有關的施工合同預期的所有工作和交付所有材料，預計應向該受款人支付的總金額(即合同總金額)；(Vi)根據其適用的施工合同向該受款人支付的截至本付款日期(在向該付款生效後)的總付款金額；(Vi)根據其適用的施工合同向該受款人支付的總金額(在向該付款生效後)；(V)根據適用的施工合同，通過完成與該項目有關的所有工程和交付該項目的所有材料，預計應向該受款人支付的總金額(即，合同總金額)(Vii)應就該施工合同繼續拖欠的應計保留金總額(如有)(在付款請求所考慮的適用付款生效後)；(Viii)施工合同項下實際完成的工程或實際交付的材料的百分比(表示為施工合同計劃通過完工支付的全部工程和材料的百分比)，或(Viii)根據施工合同實際完成的工程或實際交付的材料的百分比，或如果根據發票付款，或該施工合同另有要求，確認附上適用發票的副本，並説明付款的目的，具體説明與每筆付款相關的項目。附表1(A)所載資料在所有要項上均屬真實、正確及完整。(B)本段涉及軟成本。附表1(B)準確地列出了請求付款的每一方和/或目的，以及針對每一行項目以及就該行項目請求付款的每一方和/或目的, (I)每筆適用付款的要求付款日期；(Ii)要付款的受款人名稱；(Iii)申請的當前付款；以及(Iv)與每筆付款相關的明細項目。附表1(B)所列資料在所有要項上均屬真實、正確及完整。(C)本段與工程項目費用有關。公司已根據付款協議(其副本作為附件1)從承包商和每個其他承包商(不包括(X)供應商和材料和設備供應商、(Y)承包商的分包商或任何其他承包商或(Z)無權對項目施加實質性人員或機械留置權的承包商)向施工顧問正式交付或安排交付付款協議所要求的臨時或最終留置權解除書、宣誓書和協議(其副本作為附件1附於本協議附件1)，並在適用的項目下向承包商和每個其他承包商(不包括(X)供應商和材料和設備供應商、(Y)承包商的分包商或任何其他承包商或(Z)無權對項目施加實質性人員留置權或機械留置權的承包商除外)提交或安排向施工顧問交付付款協議(其副本作為附件1)。不包括留存金額和爭議金額。作為附表2所附的留置權解除彙總表和作為附件1所附的留置權解除、誓章和協議在所有重要方面都是真實、正確和完整的。(D)爭議總額為$_爭議金額中有爭議的部分等同於_。付款協議附件A第4(E)頁[預計最終完工日期將在最終完工截止日期或之前。]1(F)公司先前已向付款代理、施工顧問和行政代理交付了在本付款請求日期或之前簽署的任何替代關鍵施工和設計合同的副本，連同(I)該關鍵施工和設計合同的對手方簽署的同意書；和(Ii)由該關鍵施工和設計合同的任何承包商方提供的所有履約和付款保證金(連同交付給行政代理的正本)的副本，但如果該承包商是承包商的分包商，則不會提供履約和付款保證金。(G)[保留。](H)公司已安排業權公司向行政代理交付，付款代理和施工顧問按照信貸協議第5.10(C)條以行政代理合理接受的形式提交的每份所有權政策的更新背書(此類背書旨在提供機械師留置權保險，並將所有權政策的生效日期提前到相應付款請求中確定的前一筆付款所涵蓋期間的最後一天，而不在保險範圍內增加任何額外的排除或例外)，以及任何其他必要的背書或報告，以確保或反映抵押留置權作為擔保的持續優先權或反映在相應付款請求中確定的緊接在前付款所涵蓋的期間的最後一天，(I)業權保單的承保範圍並無例外，及(Ii)除(X)準許的產權負擔及(Y)行政代理合理接受的任何其他業權例外外，並無任何介乎其間的留置權或產權負擔屆時或之後可優先於按揭留置權的留置權。(I)根據本付款請求要求的所有付款均用於支付以下項目所發生的費用：(I)與上述(C)款要求實質一致的工作；(Ii)已交付到項目現場並已併入項目或將在未來一百二十(120)天內併入項目的材料；或(Iii)符合付款協議第4.1.2(D)節要求的非公司材料。一個真實的, 正確和完整(在所有材料方面)庫存所有未註冊材料，且單個或總成本超過[…***…]，以及根據支付協議第4.1.2(D)節要求交付的相關證據，在每種情況下均作為附表3.1附於本合同，僅適用於尚未達到最終完成日期或最終完成截止日期的情況。附件A至付款協議第5(J)頁截至本協議日期，沒有違約事件發生且仍在繼續，與本協議相關的轉移不會構成、導致或產生違約事件。(K)貸款文件項下到期和應付的所有費用、開支和其他費用已經支付或將從本協議要求的付款中支付。(L)[保留。](M)以前所有付款請求的所有收益，但#美元除外[_____]根據項目預算和支付協議，借款人賬户中剩餘的部分已支出，並已用於支付項目成本。附表4準確地列出了自上次申請付款日期以來從借款人賬户支付的硬成本和軟成本的所有重要方面，每種情況下都按項目分類。附表4所列資料在所有要項上均屬真實、正確及完整。(N)借款人已為借款人分擔的此類項目費用提供資金，相當於#美元[______________]. (o) [已保留] (p) [已保留] (q) [已保留](R)截至本合同日期進行的施工基本上符合本項目在本合同日期生效的最終計劃和規格。(S)截至付款日期，公司已取得進行工程項目建造所需的任何其他適用許可證。(T)付款協議、任何其他貸款文件或與上述任何事項相關而交付的任何證書中所載本公司的每項陳述和保證，在本協議日期當日及截至該日期在所有重要方面均屬真實和正確，其效力與在該日期並截至該日期所作的相同，但該等陳述和保證明確與較早日期有關的範圍除外(在此情況下，該等陳述和保證在該較早日期當日及截至該較早日期在所有重要方面均屬真實和正確)；但任何關於“重要性”、“重大不利影響”(如信貸協議中的定義)或類似語言的陳述和保證在該適用日期應在各方面真實和正確(在其中的任何限制生效後)。(U)截至本付款請求之日，付款協議第4.1.2節規定的前提條件已根據付款協議的要求得到滿足或免除。付款協議附件A第6(V)頁[公司此前已向付款代理、施工顧問和行政代理提交了一份剩餘清單項目清單，該清單在所有重要方面都是真實、正確和完整的。]2行政代理和付款代理有權依賴前述陳述、保證和證明來授權和作出本付款請求所要求的付款。[簽名頁如下]2只適用於最終完成日期之後的付款請求。

付款協議第7頁附件A，以下簽字人已於上述日期執行本付款請求，特此為證。聖汐佛羅裏達公司按：名稱：標題：付款協議附件A第8頁付款請求的附表1(A)付款申請硬成本報告(I)要求付款日期(Ii)收款人(Iii)當前付款金額(Iv)自上次付款申請以來的保留額增加/減少(V)根據施工合同條款支付的總金額(Vi)迄今根據施工合同支付的款項(Vii)施工合同的應計和未付保留金總額(Viii)%行項目的施工合同工程完成合計附件A至付款協議第9頁的附表1(B)付款請求軟成本報表2.軟成本(I)要求付款日期(Ii)收款人(Iii)當前付款金額行項目：_行項目總計_行項合計：_行項合計：_[__________ __], 20[_]根據付款協議§4.1.2(A)(Ii)提交的承包商豁免金額附註有條件(當期)無條件總豁免(累計)1彙總圖表應説明截至總清單日期收到的所有留置權解除和豁免

付款協議附件A第11頁付款申請附表3非公司材料庫存摘要編號[____]承包商供應商名稱非現場儲存材料的地點地址(如果有)儲存材料説明(G欄)目前儲存的總材料總數付款協議第12頁附件A第12頁付款申請留置權附件1發放付款協議第13頁附件A附表4付款申請核對從借款人賬户支付的項目費用附件A至付款協議第14頁借款人賬户付款申請金額附表5(I)存款金額，合計於本協議日期在借款人賬户中存入(根據本付款請求存入借款人賬户之前：$[_________](Ii)本付款要求中要求在支付工程費用後存入借款人賬户的款額：$[_________] TOTAL:1 (i) + (ii): $[_________]1不得超過可動用建設資金。

付款協議附件B[已保留]項目預算修正證書付款協議表附件C[_______], 20[_]電子郵件：jjmarvel@wilmingtontrust.com電子郵件：jjmarvel@wilmingtontrust.comRe：付款協議，日期為2021年10月13日(經不時修訂和修改，為“付款協議”)，聖汐佛羅裏達公司，佛羅裏達州的一家公司(“本公司”)項目預算修正案編號：[__]女士們、先生們：公司要求對本證書附表1所列項目預算進行修改。本證書是根據付款協議第6.1.3節交付的。關於所要求的項目預算修訂，公司聲明、保證和證明如下：(A)[保留。](B)支付任何項目增加所代表的費用的資金可從支付協議第6.1.1節規定的來源獲得，如本協議附表1所述。(C)支付任何附加項目類別(如果有)所代表的費用的資金可從本協議附表1所列支出協議第6.1.1節規定的來源獲得。(D)緊接建議修訂前有效的工程預算作為附表2附於本工程預算修訂證書，而在建議修訂生效後生效的工程預算則作為附表3附於本工程預算修訂證書。(E)在任何該等修訂後：(I)工程預算會繼續提供與最低設施相符或超過最低設施的改善工程；(Ii)公司合理地相信工程預算會容許[酒店開業日期為最終完工截止日期或之前，最終完工日期為最終完工截止日期或之前]1；以及(Iii)項目預算將在每種情況下合理地確定行項目組成部分1，僅在最終完工日期或開工日期尚未到來的情況下適用。付款協議第2頁附件C説明為完成項目建設所需進行的工作，並將合理確定完成此類工作的每個項目部分的成本。(F)截至本合同日期進行的施工基本上符合自本合同日期起生效的最終計劃和規格。[最終完工日期預計將在最終完工截止日期或之前完成。]2(G)在實施擬議修訂後，本公司合理地相信，項目預算準確地列出了截至最終完工日期的預期項目成本，在截止日期有效的項目預算中確定的各個項目組成部分之間分配，或根據付款協議迄今進行修訂。(H)[已保留]。(I)截至本協議日期，在建議的修訂生效後，並無違約事件發生，而且仍在繼續。(J)以下簽字人證明本項目預算修訂證書已獲授權，並已根據付款協議、信貸協議和所有先決條件得到許可。(J)以下籤署人證明，本項目預算修訂證書已獲授權，並已根據付款協議、信貸協議和所有先決條件獲得許可。(K)附表1在所有要項上均屬真實、正確及完整。(L)經建議修訂後，付款協議、任何其他貸款文件或與前述任何事項相關而交付的任何證書所載本公司的每項陳述及保證，在本協議日期當日及截至該日期在各重要方面均屬真實及正確，其效力猶如在該日期並截至該日期所作的一樣，但該等陳述及保證明確與較早日期有關的範圍除外(在此情況下，該等陳述及保證在該較早日期當日及截至該較早日期在所有重要方面均屬真實及正確)；但任何關於“重要性”、“重大不利影響”(如信貸協議中的定義)或類似語言的陳述和保證在該適用日期應在各方面真實和正確(在其中的任何限制生效後)。付款代理、施工顧問和行政代理有權依賴前述陳述、保證和證明。本文中使用的未另作定義的大寫術語應具有支付協議中賦予它們的含義。[簽名頁如下]2在每種情況下，僅適用於尚未出現最終完工日期或啟用日期的情況。付款協議第3頁附件C，以下簽字人已於上述日期簽署了本項目預算修正案證書，特此為證。聖汐佛羅裏達公司，佛羅裏達州的一家公司，按：名稱：標題：

付款協議附件C第4頁附表1修正案編號[__]到項目預算。I.增加到行項目：[必要時重複]A.增加了以下行項目：舊的行項目金額：增加的金額：行項目的新合計：增加的資金來源：來源金額成本節約(如果有)$__$_合計$_[必要時重複]A.減少了以下行項目：舊的行項目金額：減少的金額：新的行項目金額：節省的成本金額(如果有)：$__該項目迄今已支付的金額現在為：$_[公司須提供]付款協議附件C第7頁附表3新項目預算[公司須提供]

材料施工合同修改證書付款協議表附件D[_______], 20[__]電子郵件：jjmarvel@wilmingtontrust.com電子郵件：jjmarvel@wilmingtontrust.comRe：付款協議，日期為2021年10月13日(經不時修訂和修改，“付款協議”)，聖汐佛羅裏達公司，佛羅裏達州的一家公司(“本公司”)修正案編號：2021年10月13日(經不時修訂和以其他方式修改的“付款協議”)注意：傑夫·漫威傳真：(302)636-4149電子郵件：jjmarvel@wilmingtontrust.comRe：付款協議，日期為2021年10月13日(經不時修訂和以其他方式修改)[___]至施工合同日期[_______](“建築合同”)[_____________________]女士們、先生們：公司通知你們本證書附表1所列的上述施工合同的修改。本證書是根據“付款協議”第6.2節的規定交付的。本文中使用的未另作定義的大寫術語應具有支付協議中賦予它們的含義。關於《材料施工合同修正案》，公司特此聲明、保證和證明如下：(A)在該《材料施工合同修正案》(以及對項目預算的任何相關修訂)生效後：(I)項目預算將提供符合或超過最低設施的改善工程；(Ii)如果《材料施工合同修正案》將對項目預算進行修訂，則公司應已遵守付款協議第6.1節規定的要求；(Iii)[已保留]；(Iv)如果《材料施工合同修正案》將實施重大變更令，則公司應已遵守付款協議第6.6節規定的要求；(V)如果《材料施工合同修正案》將對項目進度表進行修訂，則公司應已遵守《付款協議》第6.14節規定的要求；(V)如果《材料施工合同修正案》將對項目進度表進行修訂，則公司應已遵守《付款協議》第6.14節規定的要求；(Vi)如果公司就符合本《材料施工合同修正案》的施工合同交付了付款或履約保證金，則如果該《材料施工合同修正案》會損害該保證金的有效性，則《付款協議》第2頁的公司附件D已根據該保證金交付了擔保人對本《材料施工合同修正案》的同意書；(Vii)公司預計項目可以在與施工合同有關的分項內完成：(A)及時，以便允許：[最終完工日期在最終完工截止日期或之前]1；和(B)在項目預算中為項目項目指定的總金額內。(B)在實施擬議的材料施工合同修正案(以及對項目預算的任何相關修訂)後，本公司合理地相信，項目預算準確地列出了截至最終完工日期的預期項目成本，在截止日期有效的項目預算中確定的各個項目組成部分之間分配，或根據付款協議迄今修訂的項目成本。(C)自本合同生效之日起，在擬議的材料施工合同修正案(以及對項目預算的任何相關修正案)生效後，未發生違約事件，且仍在繼續。(D)付款協議、任何其他貸款文件或與上述任何事項有關而交付的任何證書中所載本公司的每項陳述和擔保，在本協議日期當日及截至該日在所有重要方面均屬真實和正確，其效力與在該日期並截至該日期所作的相同，但該等陳述和保證明確與較早日期有關的範圍除外(在此情況下，該等陳述和保證在該較早日期當日及截至該較早日期在所有重要方面均屬真實和正確)；但任何關於“重要性”、“重大不利影響”(如信貸協議中的定義)或類似語言的陳述和保證在該適用日期應在各方面真實和正確(在其中的任何限制生效後)。以下簽字人證明本材料施工合同修改證書已獲授權，並根據付款協議和信貸協議獲得許可, 而且所有的先決條件都已經滿足了。付款代理、施工顧問和行政代理有權依賴前述陳述、保證和證明。[簽名頁如下]1在每種情況下，僅適用於尚未出現最終完工日期或開工日期的範圍。付款協議書第3頁附件D，以下簽字人已於上述日期簽署了本《材料施工合同修正案證書》，特此為證。聖汐佛羅裏達公司，佛羅裏達州的一家公司，按：名稱：標題：付款協議附件D第4頁附表1(已執行材料施工合同修正案複印件)[公司須提供]

公司竣工證書付款協議書附件E-1[________], 20[__]電子郵件：jjmarvel@wilmingtontrust.com電子郵件：jjmarvel@wilmingtontrust.comRe：付款協議，日期為2021年10月13日(經不時修訂或修改，為“付款協議”)[______], 20[__]女士們，先生們：這張證書是根據付款協議交付給你們的。本證書中使用的未定義的大寫術語應具有支付協議中賦予它們的含義。公司特此聲明、保證和證明如下：(A)酒店開業日期已到，項目已向公眾開放；(B)目前未支付的預留金額如下：(I)$[_____]清單完成額；。(Ii)$。[_____]所有建造合約的爭議總額；及。(Iii)元。[_____]保留金額；(C)與使項目達到實質性完工日期有關而需要支付給承包商的所有金額都已支付，但上文所述的保留金額除外，在每種情況下，均已按照付款協議中“完成”的定義在施工付款賬户中預留；(C)與使項目達到實質性完工日期相關而需要支付給承包商的所有金額均已支付；(D)公司已從每個承包商(作為另一承包商的分包商的承包商除外)收到佛羅裏達州法定格式或行政代理和業權公司合理接受的其他格式的留置權解除、誓章和協議，其副本附在本合同附件中；(E)任何承包商或任何其他方沒有針對本項目或其任何部分提交機械師留置權或其他留置權、收費或命令，而任何承包商或任何其他方沒有解除記錄、投保或擔保；(F)與本項目在所有實質性方面的運營有關的所有實質性適用許可證均已發出，且具有十足的效力和效力；(G)作為附件1的附件是已簽署的施工顧問證書；作為附件2的付款協議第2(H)頁的附件E-1是業權公司對所有權政策的最新批註；(G)本合同附件中的附件1是已簽署的施工顧問證書，附件2(H)中的附件E-1是所有權公司對所有權政策的最新批註；(I)公司已向施工顧問、行政代理和付款代理提交了一份清單，其中列有任何剩餘的清單項目，包括完成這些項目的估計成本。(J)公司已從建築師那裏收到AIA表格G704格式的工程“基本完成”的證書或通知。公司已接受該證書或通知, 其副本作為附件3附於本文件；以及(K)本公司已從適用的政府當局收到臨時入住證。付款代理、行政代理和施工顧問有權依賴前述陳述、保證和證明。[簽名頁如下]付款協議書第3頁附件E-1，以下簽字人已簽署本公司截至上文首次規定日期的竣工證書，以資證明。聖汐佛羅裏達公司，佛羅裏達州的一家公司，按：名稱：標題：付款協議附件E-1第4頁附件1施工顧問公司竣工證書[_______], 20[__]電子郵件：jjmarvel@wilmingtontrust.com電子郵件：jjmarvel@wilmingtontrust.comRe：付款協議，日期為2021年10月13日(經不時修訂或修改，為“付款協議”)[__________], 20[__]女士們、先生們：Crede Construction Consulting，LLC(以下簡稱“施工顧問”)特此聲明、保證和證明如下：(A)施工顧問已審核上述被引用公司的竣工證書。(B)建造顧問特此確認以下各項在各重要方面均屬準確：(I)酒店開業日期已到，工程項目已向公眾開放；(Ii)據建造顧問所知，目前尚未支付的預留款項如下：(I)$[_____]清單完成額；。(Ii)$。[_____]所有建造合約的爭議總額；及。(Iii)元。[_____]保留金額；(3)據施工顧問所知，經適當查詢後，與使項目達到最終完工日期有關而需要支付給承包商的所有金額均已支付，但上文所述的許可金額除外，在每種情況下，均已按照付款協議中“完成”的定義在施工付款賬户中預留了這些金額；(3)據施工顧問所知，與使項目達到最終完工日期有關的所有支付金額均已支付，但上文所述的許可金額除外；(Iv)施工顧問已收到佛羅裏達州法定格式或行政代理和業權公司合理接受的其他格式的留置權解除、宣誓書和協議，其副本附在上述引用公司的竣工證書上；

付款協議第5(V)頁附件E-1據施工顧問所知，經適當詢問後，任何承包商或任何其他方沒有針對項目或其任何部分提交機械師留置權或其他留置權、收費或命令，或者，如果付款尚未到期或公司真誠地對該付款的任何部分提出異議，建設支出賬户中有足夠的資金，以清償公司善意合理預期的金額，作為其對該等留置權的責任，或公司已獲得有關該等留置權的所有權保險或保證支付該項目的保證金；以及(Vi)公司提交的剩餘清單項目清單(包括完成該清單的預計成本)在所有重要方面都令施工顧問滿意，認為這是一份合理的清單。(三)建造顧問對上一次視察該項目是在[_________]。本文中使用的未另作定義的大寫術語應具有支付協議中賦予它們的含義。付款代理和行政代理有權依賴前述陳述、保證和證明。[簽名頁如下]付款協議第6頁附件E-1，以下簽字人已於上述日期簽署了本施工顧問證書，以資證明。Crede建築諮詢，有限責任公司：_名稱：標題：付款協議附件E-1第7頁附件2更新背書[依附在一起。]付款協議附件E-1第8頁附件3建築師基本完工通知[公司須提供]

公司最終完工證書付款協議表附件E-2[_______], 20[__]電子郵件：jjmarvel@wilmingtontrust.com電子郵件：jjmarvel@wilmingtontrust.comRe：付款協議，日期為2021年10月13日(經不時修訂或修改，為“付款協議”)，聖汐佛羅裏達公司是佛羅裏達州的一家公司(“公司”)，其最終完工證書日期為截至2021年10月13日(經不時修訂或以其他方式修改的“付款協議”)，電子郵件：jjmarvel@wilmingtontrust.com.Re：截至2021年10月13日的付款協議(“付款協議”)，該公司是佛羅裏達州的一家公司(“本公司”)，日期為截至2021年10月13日的付款協議(“付款協議”)[__________], 20[__]女士們，先生們：這張證書是根據付款協議交付給你們的。本證書中使用的未定義的大寫術語應具有支付協議中賦予它們的含義。公司特此聲明、擔保和證明如下：(A)最終完工日期已經到來；(B)除爭議金額外，所有需要支付給承包商的金額都已支付；(C)所有施工合同的總預留爭議金額已預留在施工支出賬户中；(D)施工顧問已收到佛羅裏達州法定格式或行政代理和業權公司合理接受的其他格式的留置權解除、宣誓書和協議，其副本附在上述被引用公司的完工證書上；(D)施工顧問已收到佛羅裏達州法定格式或行政代理和業權公司合理接受的其他格式的留置權解除、宣誓書和協議，其副本附在上述引用的公司的完工證書上；(E)任何承建商或任何其他各方並無針對工程項目或其任何部分提交機械師留置權或其他留置權、押記或命令，而該等留置權或其他留置權、押記或命令並無解除紀錄、投保或擔保；。(F)[附件1為施工諮詢師簽署的證書。]1；(G)本合同附件2是所有權公司對所有權政策的更新背書；1只有在行政代理提出要求時才包括在內。付款協議附件E-2第2(H)頁[公司已交付或安排交付給行政代理、施工顧問和付款代理的“竣工”計劃和規格，其中顯示了構成本項目的所有改進的最終規格]2；(I)公司已向行政代理、施工顧問和付款代理交付或安排交付所有材料保修文件的副本，以及所有材料擔保和維護協議，在每種情況下，根據工程改善施工合同向公司提供或為公司的利益提供的所有材料擔保和維護協議；3；(J)公司已向行政代理和付款代理交付或安排交付證明繼續遵守信貸協議第5.09節項下的保險要求的證據。(I)公司已向行政代理、施工顧問和付款代理交付或安排交付所有材料保修文件的副本，以及所有材料擔保和維護協議，在每種情況下，這些文件都是根據工程改善工程施工合同提供給公司或為公司的利益而提供的。付款代理、行政代理和施工顧問有權依賴前述陳述、保證和證明。[簽名頁如下]2僅在管理代理提出請求時才包括在內。3僅在管理代理提出請求時才包括在內。付款協議書第3頁附件E-2，以下簽字人已簽署本公司截至上文第一次規定日期的最終完工證書，以資證明。聖汐佛羅裏達公司，佛羅裏達州的一家公司，按：名稱：標題：付款協議附件E-2第4頁附件1施工顧問公司的最終竣工證書[_______], 20[__]電子郵件：jjmarvel@wilmingtontrust.com電子郵件：jjmarvel@wilmingtontrust.comRe：付款協議，日期為2021年10月13日(經不時修訂或修改，為“付款協議”)，聖汐佛羅裏達公司是佛羅裏達州的一家公司(“公司”)，其最終完工證書日期為截至2021年10月13日(經不時修訂或以其他方式修改的“付款協議”)，電子郵件：jjmarvel@wilmingtontrust.com.Re：截至2021年10月13日的付款協議(“付款協議”)，該公司是佛羅裏達州的一家公司(“本公司”)，日期為截至2021年10月13日的付款協議(“付款協議”)[__________], 20[__]女士們、先生們：Crede Construction Consulting，LLC(以下簡稱“施工顧問”)特此聲明、保證和證明如下：(A)施工顧問已審核上述被引用公司的最終竣工證書。(B)建築顧問特此確認以下各項在所有重要方面均屬準確：(I)最終竣工日期已確定；(Ii)施工顧問已收到承包商和每個其他承包商就題為“施工合同，包括工地工程和基礎設施改善”((X)材料和設備的供應商和供應商，(Y)承包商或任何其他承包商的分包商和(Z)無權對項目施加重大人員或機械留置權的承包商)項目的最終留置權解除、宣誓書和協議的副本，基本上以付款協議附件I-2的形式複印件附在上述公司的最終竣工證書上；及(Iii)任何承建商或任何其他方並無就本項目或其任何部分提交機械師留置權或其他留置權、押記或命令，而該等留置權或其他留置權、押記或命令並未獲解除記錄，或如付款尚未到期或本公司真誠地對該等付款的任何部分提出異議，則本公司已預留合理所需的款項，以解除本公司真誠預期的金額，作為其與該等留置權有關的責任，或本公司已就該等留置權獲得所有權保險，或已獲得保證支付該項目的保證金。

付款協議附件E-2第5(C)頁建造顧問最後一次視察該項目是在[_________]。本文中使用的未另作定義的大寫術語應具有支付協議中賦予它們的含義。付款代理和行政代理有權依賴前述陳述、保證和證明。[簽名頁如下]付款協議第6頁附件E-2，以下簽字人已於上述日期簽署了本施工顧問證書，以資證明。Crede Construction Consulting，LLC by：_名稱：標題：付款協議附件E-2第7頁附件2更新背書[依附在一起。]付款協議附件F[已保留]

最終圖則和規格修改證書付款協議表附件G[_______], 20[__]電子郵件：jjmarvel@wilmingtontrust.com電子郵件：jjmarvel@wilmingtontrust.comRe：付款協議，日期為2021年10月13日(經不時修訂或以其他方式修改，為“付款協議”)，由佛羅裏達州聖汐公司(以下簡稱“公司”)提供最終計劃和規格證書女士們、先生們：[修訂工程的最終圖則和規格，以包括本證書附表2所述的圖則和規格][本證書附表2所述的圖則和規格成為最終圖則和規格。]。本證書是根據“付款協議”第6.6節的規定交付的。本證書中使用的其他未定義的大寫術語應具有支付協議中指定的含義。關於[要求對最終圖則和規格進行修訂][最終確定此類計劃和規格]，公司特此聲明、保證和證明如下：(A)[現行的最終圖則及規格載於附表1。]這個[擬議數][修訂本條例草案]截至本協議日期，將成為任何特定工程或改善的最終計劃和規格的最終計劃和規格載於附表2，並與此相關：(I)已獲得批准開始建造該等工程或其中所述的改善所需的該等計劃和規格所需的所有適用許可；(Ii)包含足夠的細節，以允許完成其中所述的該等工程或改善；(Iii)與建造工程項目保持一致，以包括最低限度的設施；(Ii)包含足夠的細節，以允許完成其中所述的該等工程或改善；(Iii)與建造工程項目保持一致，以包括最低限度的設施；(Iv)已由建築師簽署，同時借款人已按本合同所附附件1規定的格式提交建築師證書；(V)要求按照最終竣工截止日期或之前的最終竣工日期和最終竣工截止日期或之前的酒店開業日期建造項目；以及付款協議附件G第2(Vi)頁已交付給施工顧問和付款代理。(V)要求按照最終完工截止日期或之前的最終竣工日期和酒店開業日期建造項目；以及(V)已將付款協議第2(Vi)頁的附件G交付給施工顧問和付款代理。(B)截至本合同日期進行的施工基本上符合截至本合同日期修訂或以其他方式修改的最終計劃和規格(以及目前有效的範圍)。使……生效後[對最終計劃和規格的這一擬議修正案][這些計劃和規格的最終定稿]以及同時對項目預算進行的任何修訂，公司期望[酒店開業日期將在最終完工截止日期或之前，最終完工日期將在最終完工截止日期或之前。]1.(C)在實施[對最終計劃和規格的這一擬議修正案][這些計劃和規格的最終定稿]除對項目預算作出任何同時修訂外，本公司有理由相信，項目預算準確列出截至最終完工日期的所有重大方面的預期項目成本，並在截止日期有效的項目預算中確定的項目成本各個項目部分之間進行分配，或根據支付協議進行修訂。(D)自本條例生效之日起及在本條例生效後[對最終圖則和規格的擬議修訂][最終確定此類計劃和規格]以及同時對項目預算進行的任何修訂，沒有違約發生，而且還在繼續。付款代理、行政代理和施工顧問有權依賴前述陳述、保證和證明。以下簽字人證明，本最終計劃和規格證書在此獲得授權，並根據付款協議和信貸協議獲得許可，且所有先決條件均已滿足。[簽名頁如下]1在每種情況下，僅適用於尚未出現最終完工日期或開工日期的範圍。付款協議書第3頁附件G，以下簽字人已於上述日期簽署了本最終計劃和規格證書，特此為證。聖汐佛羅裏達公司，佛羅裏達州的一家公司，按：名稱：標題：付款協議附件G第4頁附表1最終計劃和規格的描述[公司須提供]

付款協議附件G第5頁附表2説明[建議的最終圖則和規格][對最終圖則和規格的修訂]修正案編號[__]最終的計劃和規格。I.下面描述了項目中要包括的任何工作或改進的新的最終計劃和規範，但目前沒有最終計劃和規範或替代初步計劃和規範：工程或改善建築師圖紙編號1.2.3.ii.以下描述了項目中要包括的任何工程或改進的替換最終計劃和規範，其最終計劃和規範目前已存在：工程或改進圖替換最終計劃和規範的數量新的最終計劃和規範的建築師圖紙數量新的最終計劃和規範1.2.3.付款協議附件G第6頁附件1建築師證書[_______], 20[__]電子郵件：jjmarvel@wilmingtontrust.com電子郵件：jjmarvel@wilmingtontrust.comRe：付款協議，日期為2021年10月13日(經不時修訂或修改，為“付款協議”)，聖汐佛羅裏達公司是佛羅裏達州一家公司(以下簡稱“公司”)的最終計劃和規格證書，日期截至2021年10月13日(經不時修訂或修改，簡稱“付款協議”)，請注意：電子郵件：jjmarvel@wilmingtontrust.comRe：付款協議日期為2021年10月13日(“付款協議”)，該公司是佛羅裏達州的一家公司(“本公司”)，其最終計劃和規格證書的日期為[__________], 20[__]女士們、先生們：L2工作室公司(以下簡稱“建築師”)特此聲明、保證和證明如下：(A)建築師已審核上述最終計劃和規格證書以及付款協議，以必要的程度理解本文中包含的定義術語以及通過引用納入付款協議中的最終計劃和規格證書，並提供本文中包含的證明。(A)建築師已審核上述最終計劃和規格證書以及付款協議，以理解此處包含的定義術語和最終計劃和規格證書中包含的定義術語，並提供此處包含的證明。(B)建築師特此證明並確認上述最終平面圖和規格證書(A)(I)-(V)和(B)段中所包含的證書在所有重要方面的準確性。(三)建築師對上一次視察該工程項目是在[_________]。付款代理、行政代理和施工顧問有權依賴前述陳述、保證和證明。本文中使用的未另作定義的大寫術語應具有支付協議中賦予它們的含義。[簽名頁如下]付款協議第7頁附件G，以下簽字人已於上述日期簽署了本建築師證書，特此為證。L2工作室，Inc.發件人：_姓名：標題：付款協議附件G第8頁[付款協議的簽字頁]付款協議主要建築和設計合同附件H 1.開發協議2.分開發協議3.建築服務協議4.熊牌管道5.KHS&S(石膏板酒店)6.ION Electrical(電氣酒店)7.AA灰泥(石膏板A&E)8.Bernhard MCC(HVAC酒店)9.保險絲專業(混凝土外殼所有建築)