附件10.68
合同号:SMX-JSZH- [ 2019 ] - [ 035 ]
[新人35 MW兆瓦 ]
太阳能发电项目
施工合同
商务部分
[ 7 ]月份[ 2019 ]年
1 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
目录
第一部分协议 |
|
| 8 |
| |
项目概况 |
|
| 8 |
| |
主要技术的起源 |
|
| 9 |
| |
主要日期 |
|
| 9 |
| |
工程质量标准 |
|
| 9 |
| |
合同的组成、价格和支付币种 |
|
| 9 |
| |
承包商保证 |
|
| 10 |
| |
效度 |
|
| 11 |
| |
第2部分一般文章 |
|
| 12 |
| |
第1条总则 |
|
| 12 |
| |
1.1定义和解释 |
|
| 12 |
| |
1.2合同文件 |
|
| 17 |
| |
1.3语言 |
|
| 18 |
| |
1.4适用法律 |
|
| 18 |
| |
1.5标准和法规 |
|
| 18 |
| |
1.6合法合规 |
|
| 19 |
| |
1.7保密事项 |
|
| 20 |
| |
第二条雇主 |
|
| 20 |
| |
2.1雇主的义务和权利 |
|
| 20 |
| |
2.2雇主代表 |
|
| 21 |
| |
2.3主管 |
|
| 21 |
| |
2.4安全保证和安全责任 |
|
| 22 |
| |
第三条承包商 |
|
| 22 |
| |
3.1承包商的权利和义务 |
|
| 22 |
| |
3.2项目经理 |
|
| 22 |
| |
3.3工程质量保修 |
|
| 23 |
|
2 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
3.4安全保障 |
|
| 24 |
| |
3.5职业健康环保证书 |
|
| 24 |
| |
3.6进度保证 |
|
| 24 |
| |
3.7驻地安保 |
|
| 25 |
| |
3.8分包合同 |
|
| 25 |
| |
第四条日程安排、延迟和暂停 |
|
| 26 |
| |
4.1项目进度 |
|
| 26 |
| |
4.2设计进度 |
|
| 26 |
| |
4.3施工进度计划 |
|
| 27 |
| |
4.4暂停补偿 |
|
| 29 |
| |
4.5悬浮液 |
|
| 29 |
| |
第五条技术与设计 |
|
| 31 |
| |
5.1生产工艺技术、建筑艺术模型 |
|
| 31 |
| |
5.2设计 |
|
| 32 |
| |
5.3设计审查阶段 |
|
| 33 |
| |
5.4对操作员和维修员的培训。 |
|
| 34 |
| |
5.5知识产权 |
|
| 34 |
| |
第六条工程材料 |
|
| 34 |
| |
6.1工程材料补充 |
|
| 34 |
| |
6.2检查 |
|
| 36 |
| |
6.3进口物资及海关申报、清关 |
|
| 38 |
| |
6.4运输和超限额物资运输 |
|
| 38 |
| |
6.5重新订购和后果 |
|
| 39 |
| |
6.6工程材料储存及剩余 |
|
| 39 |
| |
第七条解释 |
|
| 39 |
| |
7.1雇主的职责 |
|
| 39 |
| |
7.2承包商的职责 |
|
| 40 |
| |
7.3施工技术。 |
|
| 43 |
| |
7.4人力和机器资源。 |
|
| 43 |
|
3 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
7.5质量与检验 |
|
| 44 |
|
7.6隐蔽工程和中间接受 |
|
| 46 |
|
7.7施工质量纠纷 |
|
| 47 |
|
7.8健康、安全和环境 |
|
| 48 |
|
第八条竣工测试 |
|
| 53 |
|
8.1竣工测试的职责 |
|
| 53 |
|
8.2竣工测试的检查与接收。 |
|
| 55 |
|
8.3竣工测试的安全和检查 |
|
| 57 |
|
8.4延迟完成测试。 |
|
| 58 |
|
8.5重新测试和重新接受 |
|
| 59 |
|
8.6未通过竣工测试 |
|
| 59 |
|
8.7完井测试结果争议 |
|
| 60 |
|
第九条项目受理 |
|
| 60 |
|
9.1项目验收 |
|
| 60 |
|
9.2验收证书 |
|
| 61 |
|
9.3项目受理职责 |
|
| 62 |
|
9.4未能接受项目 |
|
| 62 |
|
第十条竣工后测试 |
|
| 62 |
|
10.1权利和义务 |
|
| 63 |
|
10.2完成后的测试程序 |
|
| 65 |
|
10.3测试和完成后试运行 |
|
| 66 |
|
10.4完工后测试延迟 |
|
| 67 |
|
10.5完成后重新测试 |
|
| 67 |
|
10.6未通过测试 |
|
| 67 |
|
10.7竣工后和测试接受证书 |
|
| 68 |
|
10.8剥夺生产和使用价值 |
|
| 69 |
|
第十一条质量保证 |
|
| 69 |
|
11.1质量保证协议 |
|
| 69 |
|
11.2质量保证金额 |
|
| 69 |
|
4 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
第十二条本项目的受理 |
| 70 |
| |
12.1竣工报告和完整信息 |
|
| 70 |
|
12.2验收 |
|
| 70 |
|
第十三条合同价格的变更和修改。 |
|
| 71 |
|
13.1变更权 |
|
| 71 |
|
13.2改造程度 |
|
| 71 |
|
13.3更改程序 |
|
| 73 |
|
13.4紧急变更程序 |
|
| 75 |
|
13.5价格变更的确定 |
|
| 76 |
|
13.6建议变更利益划分。 |
|
| 76 |
|
13.7合同价格调整 |
|
| 76 |
|
13.8合同价格调整争议 |
|
| 77 |
|
第十四条合同总价和付款 |
|
| 77 |
|
14.1合同总价和付款 |
|
| 77 |
|
14.2履约保证金 |
|
| 77 |
|
14.3预先付款 |
|
| 77 |
|
14.4工程进度付款 |
|
| 78 |
|
14.5临时扣除和支付质量保证 |
|
| 78 |
|
14.6根据付款时间表付款 |
|
| 79 |
|
14.7付款条件和时间安排 |
|
| 80 |
|
14.8缓缴 |
|
| 81 |
|
14.9税务事务和海关 |
|
| 81 |
|
14.10赔偿金的支付 |
|
| 82 |
|
14.11竣工后结算 |
|
| 82 |
|
第十五条保险 |
|
| 85 |
|
15.1承包商保险 |
|
| 85 |
|
15.2一切风险保险和第三方责任保险 |
|
| 86 |
|
15.3有关保险的其他法规 |
|
| 86 |
|
第十六条违约、赔偿和裁决 |
|
| 87 |
|
5 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
16.1违约责任 |
|
| 87 |
|
16.2赔偿要求 |
|
| 88 |
|
16.3争议和裁决 |
|
| 89 |
|
第十七条不可抗力 |
|
| 90 |
|
17.1发生不可抗力时的职责 |
|
| 90 |
|
17.2不可抗力的后果 |
|
| 91 |
|
第十八条无 |
|
| 91 |
|
第十九条效力和终止 |
|
| 91 |
|
第二十条补充条款 |
|
| 91 |
|
第三部分特殊术语 |
|
| 92 |
|
第一条一般规定 |
|
| 92 |
|
1.1定义和解释 |
|
| 92 |
|
1.2语言 |
|
| 92 |
|
1.3适用法律 |
|
| 92 |
|
1.4标准、法规 |
|
| 92 |
|
1.5机密事项。 |
|
| 92 |
|
第二条雇主 |
|
| 93 |
|
2.1雇主代表 |
|
| 93 |
|
第三条承包商。 |
|
| 93 |
|
3.1承包商的共同义务和权利。 |
|
| 93 |
|
3.3分包合同 |
|
| 93 |
|
第四条进度计划、延迟和暂停 |
|
| 94 |
|
4.1进度计划 |
|
| 94 |
|
4.2施工进度 |
|
| 94 |
|
第五条技术与设计 |
|
| 94 |
|
5.1生产加工技术、建筑艺术造型 |
|
| 94 |
|
5.2设计 |
|
| 95 |
|
第六条工程材料 |
|
| 96 |
|
6.1提供工程材料 |
|
| 96 |
|
6 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
6.2项目材料储存和剩余 |
|
| 96 |
|
第七条建设 |
|
| 96 |
|
7.1对雇主的义务 |
|
| 96 |
|
7.2对承包商的义务 |
|
| 96 |
|
7.3人力和机械资源。 |
|
| 97 |
|
7.4质量与检验 |
|
| 98 |
|
7.5秘密工程和检查的中间零件 |
|
| 98 |
|
7.6健康、安全和环境管理 |
|
| 98 |
|
第八条竣工测试 |
|
| 98 |
|
8.1竣工测试的职责 |
|
| 98 |
|
第九条项目接受 |
|
| 99 |
|
9.1项目受理 |
|
| 99 |
|
第十条竣工后测试 |
|
| 99 |
|
10.1职责和义务 |
|
| 99 |
|
10.2竣工后测试程序 |
|
| 99 |
|
10.3竣工后测试和试运行检查 |
|
| 99 |
|
10.4未通过考试 |
|
| 100 |
|
10.5考试合格证明 |
|
| 100 |
|
第十一条质量保证责任 |
|
| 100 |
|
11.1担保保证金 |
|
| 100 |
|
11.2工程质量保证协议 |
|
| 101 |
|
第十二条项目受理 |
|
| 101 |
|
12.1竣工信息和竣工报告 |
|
| 101 |
|
第十三条合同价格的变更和调整 |
|
| 101 |
|
13.1改造程度 |
|
| 101 |
|
第十四条合同总价及付款 |
|
| 101 |
|
14.1合同总价 |
|
| 101 |
|
14.2有效性 |
|
| 101 |
|
14.3同意的发票。 |
|
| 102 |
|
14.4履约保证金 |
|
| 102 |
|
第十五条保险 |
|
| 103 |
|
15.1承包商保险 |
|
| 103 |
|
15.2一切风险保险和第三方责任 |
|
| 103 |
|
第十六条合同纠纷的解决、合同效力和终止 |
|
| 103 |
|
7 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
第一部分协议
雇主(甲):[兴仁阿尔马登新能源股份有限公司 ]
承包方(乙方):江苏中鸿光伏工程技术有限公司。
根据《人民合同法》Republic of China, 人民Republic of China建设法及有关法律、行政法规、当事人订立本合同的[ 35 ]MWP光伏发电谈判后本着平等、自愿、公平、诚信的原则。
项目概况
项目名称:[兴仁35 MW ]
项目地点: [贵周星人 ]
工程承包范围:从本项目开工至光伏发电系统投入商业运行并通过国家、省、市政府有关部门验收,承包商负责建设完整的光伏发电系统的全部工程。本项目的内容包括但不限于本项目工程范围内的发展(包括出线工程、换站工程、安装试验及两侧设备)、勘察设计(包括初步设计、施工图设计、竣工图设计、出入系统设计等)、土建工程(包括地基处理、增压站、出线等)、备件、运输、仓储、保险、安装工程、技术服务、生产准备、人员培训、调试、试验、电网验收、竣工验收、手续办理和取得政府有关部门颁发的证书。本项目的售后服务和IT系统、标准化管理和后评估支持等。合同总价包括本项目施工期间的全部费用(不包括监督)。
8 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
本总承包合同不含本项目设备材料(含光伏组件)供应、土地租赁、补偿、土地清理、农作物补偿、调剂等一次性费用,均由乙方办理,由甲方支付。
主要技术的起源
光伏发电项目的典型设计(请参阅附录1)、光伏电站施工质量验收程序(附录2)和国家和专业技术标准。
主要日期
合同期限(绝对日期或相对日期):不迟于保修到期日。
合同期限(绝对日期或相对日期): [20]日期[8 ]月份[ 2019 ]年。
并网日期:之前完成并网并开始发电 [31]日期[ 12]月份[ 2019]年。
工程质量标准
项目标准:指 光伏电站施工质量验收程序(详情参见附件2)和国家和专业技术标准。
合同的组成、价格和支付币种
本合同内容包括项目开发、设计、施工和安装等。
合同总价人民币:除设备和零部件价格外,价值人民币为¥ [ 143,500,000.00 ](大写形式:[])(工程价格),具体项目的价格将由本项目最终核算确定。
本项目的规模为[ 35 ]MWP,其中每卷(W)组件设备的单价为人民币[ 4.10 ]。例如,如果业主要求加强本项目,增加的部分价格以人民币结算[ 4.10 ]/w.
9 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
除非在施工过程中根据本合同进行增减,否则合同价格不会发生变化。
承包商保证
承包商保证按照本合同的规定及时向分包商支付工程价款,并确保分包商不会影响本项目的施工和后期运营,否则业主有权向分包商支付合理数额的款项,并从工程款中扣除相同数额的款项,由此产生的损失由承包商承担。
承包商向业主保证,将完全按照本合同进行开发、设计、施工、调试直至完成本项目的电网,以确保本项目按照本合同运行,并在质量保修期内承担修复因承包商造成的所有故障和缺陷。
承包人承担本项目的土地手续,并保证土地满足电厂容量的要求[30 ]使用年限25年,无所有权纠纷(土地出让手续须符合甲方要求),土地租赁费用(包括补偿费、出让价、农作物补偿费、调整费等)将按实际金额支付。
在项目移交给业主之前,承包商应保证其已完成本项目所需的所有证书和正式批准,确保整套手续文件的完整性、合规性和有效性。
承包商承担整个项目的开发和手续,并完成整个电厂电网建设的所有工作,业主完全信任承包商的专业能力。
10 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
本合同有关术语的含义与本合同总则中规定的定义和解释相同。
效度
本合同经双方签字后生效,并加盖公章或合同印章。
订婚时间:[ 28]日期[ 7 ]月份[ 2019 ]年
工作地点:江苏省南京市。
签名表:
雇主: [兴仁阿尔马登新能源股份有限公司 ]
承包商:江苏中宏光电工程技术有限公司
代表: 代表:
邮政编码:[]邮政编码: []
电话号码:[]电话号码:[]
电子邮件信箱:[]电子邮件信箱:[]
银行:[]银行:[]
帐户:[]帐户: []
11 |
目录表 |
合同号: SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
第2部分一般文章
第1条总则
1.1定义和解释
1.1.1总则是指本工程合同当事人根据法律、行政法规履行本工程合同时应遵守的总则。
1.1.2特殊条款是指根据本项目实际情况,对一般条款进行补充、修改和提升,并经双方同意遵守的条款。
1.1.3工程合同是指发包人指定的承包商,承担本工程的设计、施工(含竣工验收)、试运行等工程建设全过程或设计等阶段的合同。
1.1.4雇主是指在本合同中被指定为雇主的一方,包括其法定继承人和经批准的受让人。
1.1.5承包方是指在本合同中被指定为承包方并被接受为工程合同合格主体的合同方,包括其合法继承人。
1.1.6分包商,是指符合条件的法人单位或其他单位,由承包人根据本合同指定承担部分工程或服务。
1.1.7业主代表是指业主指定执行本合同的具体人员。
1.1.8监理人,是指业主指定的合格的工程监理机构。
1.1.9董事工程,是指监理方授权的总监理师承担合同执行情况的监督。
1.1.10项目经理,是指业主根据本合同指定的实际执行本合同的代理人。
12 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
1.1.11永久性工程,是指承包商根据本合同设计、施工、测试和竣工后测试、试运营,并在履行上述所有程序后交付给业主生产或使用的工程。
1.1.12项目开发:承包商承担项目整个电厂网架前所需的所有手续文件的获取[]并确保整套手续的完整性、合规性和有效性。具体内容见附录6正式清单(如需排除或包含某些文件,以政府规定为准),包括但不限于以下内容:
取得项目备案方案,在备案期间承担土地利用初审、土地调查、地质勘查、环境评价、能源评价、安全评价、稳定性评价、水源保护、土地初审意见、土地出让程序、地质灾害评估、在建矿产申报、选址意见、红线图等各项手续。
承包人承担取得电网接入、建设审批、用地规划许可、建设工程规划许可、消防验收、环境保护验收和土地使用权证书。
承包商必须确保土地满足发电厂建设的要求,包括但不限于土地性质符合要求、土地面积满足发电厂容量要求等。本合同包括一系列费用及水土保持和环评验收产生的设计、监督、施工、补偿和经济费用。
1.1.13临时工程,是指不构成永久性工程实体的临时建筑物,其建造目的是为了建造和完成永久性工程或修补其任何质量缺陷。
13 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
1.1.14现场,是指本合同约定的承包商及其员工的生活、设备和备件存放、施工机械工具存放、设备存放和工程施工的任何场所。
1.1.15项目基本信息,是指业主委托承包人取得并提供的、由政府有关部门颁发的项目许可或批准文件、报告(选址报告、资源报告、勘察报告)、信息(气象、水文、地质)、协议(水、电、气、运输)及相关数据、基本信息。
1.1.16现场缺陷信息,是指承包商为完成现场设计和施工需要提供的既有建筑物、地上或地下构筑物、必须保护的古建筑、古树的坐标和方向、日期等信息。
1.1.17设计阶段,指规划设计、总体设计、初步设计、技术设计、施工图设计等阶段。
1.1.18工程材料,是指在竣工后试验中使用的材料,是指设计文件中指定的构成工程永久部件的设备、材料和备件。
1.1.19施工,是指承包商将设计文件转化为实际工程,包括施工、安装、竣工测试等。
1.1.20竣工试验是指承包商在本工程施工安装完成后,经业主验收前进行的试验。
14 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
1.1.21工程竣工,是指本工程已按合同要求和设计要求施工、安装,并通过竣工测试。
1.1.22工程验收,是指承包商与业主之间进行工程交付的过程,业主将验收证书颁发给承包商,以便在工程竣工测试合格后,由业主的运营方、使用方负责并进行竣工后试验和试运营工程。
1.1.23竣工后试验,是指工程交付业主验收后,由业主根据本合同单独组织的试验,或由业主组织、承包商指导的功能试验。
1.1.24试运行检查,是指在本合同项下,在工程竣工测试后,由发包人单独组织或在承包人指示下进行的包括合同标的检查在内的所有测试。
1.1.25检验验收证书,是指试运行全部完成验收后由业主出具的检验验收证书。
1.1.26电网验收,是指承包商在本工程全网运行后,取得业主颁发的本工程电网验收证书,按照国家行业标准技术部分规定的程序和标准,连续试运行240小时,不间断运行,并交付本工程所有资料和文件,以及国家电网公司和政府有关部门出具的电网许可合格证书以及价格管理部门出具的电价审批。
1.1.27工程竣工验收,是指承包人收到验收证书,完成未完成的工程和修复的缺陷,并按照本合同规定提交竣工验收报告、竣工文件、竣工结算文件后,由业主组织的工程竣工验收。工程保修期自竣工验收完成之日起计算。
15 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
1.1.28项目进度计划,是指本合同生效以来,本项目下的所有执行阶段或其中几个阶段的时间计划和进度(包括设计、施工、竣工测试、工程验收、竣工验收、试运行检查等阶段)。
1.1.29开工日期,指承包商开工的具体日期或可变日期,由本合同协议约定。
1.1.30竣工日期,是指本合同约定的承包方完成工程建设(包括竣工试验)的具体日期或可变日期,包括本合同项下的任何到期日。
1.1.31变更是指业主批准或书面通知的对项目的任何变更。
1.1.32合同价,指承包商在本合同约定下对设计、施工、竣工测试、竣工后测试、服务等工程的具体价格。
1.1.33合同价格变动,是指合同价格因本合同所需支出的减少或增加而发生的变化。
1.1.34合同总价,指根据本合同修改后的最终合同价格。
1.1.35预付款,是指业主根据本合同向承包人预付的款项。
1.1.36工程进度款,是指业主根据本合同规定的付款内容和条件,向承包人支付的设计、施工进度或竣工后试验服务费的一定金额。
16 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
1.1.37工程质量保证书,是指发包人与承包人之间依法按照质量保证的有关规定对工程质量进行保证的保证书。
1.1.38书面形式,是指合同、信函、日期电文等能够有形地表达其内容的形式。日期信息包括电传、传真、电子数据交换和电子邮件。
1.1.39违约责任,是指合同任何一方在不履行本合同项下的义务或未按照本合同履行义务时所承担的责任。
1.1.40不可抗力,是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。
1.1.41根据本项目的性质指定的其他定义。
1.1.42条款标题不应作为解释本合同的依据。
1.2合同文件
1.2.1合同文件的构成。合同文件是相互之间的解释和描述。除另有规定的特殊条款外,构成本合同的文件及其优先顺序如下:
| (1) | 本合同的协议书 |
|
|
|
| (2) | 本合同的特殊条款 |
|
|
|
| (3) | 本合同的一般条款 |
|
|
|
| (4) | 标准、法规和相关技术文件 |
|
|
|
| (5) | 设计文件、信息和图纸 |
|
|
|
| (6) | 作为本合同组成部分的其他文件 |
本合同双方在执行本合同期间提交的通知、会议纪要、备忘录、补充文件、指示、传真、电子邮件、更改和谈判的书面文件是本合同的组成部分。
17 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
1.2.2当本合同条款相互模糊或相互矛盾且无法通过上述优先顺序通过解释澄清的情况下,双方应在不影响本项目正常运营的情况下协商或采用监督人的解释。当双方无法达成协议或不采纳主管的解释时,应根据第16.3条关于争议和判决的规定解决。
1.2.3本合同条款标题仅为方便阅读之用,不作为条款解释的依据。
1.2.4术语“日”、“月”、“年”均指公历的日、月、年。本合同中任何术语的起始点均指相关事件发生日期的次日。任何时间的起始点是在某一期限届满时计算的,起始点应为该期限届满之日的次日。任何期限的到期日就是到期日。“工作日”是指中国法定节假日以外的日历日。
1.3语言
合同文件以简体中文书写、解释和描述。本合同以简体中文为主,如有两种或两种以上语言约定,则在本合同的解释或描述中优先使用其他语言。
在少数民族地区,本合同双方可就本合同文件的书写、解释和描述使用当地少数民族的语言达成一致。
1.4适用法律
本合同适用中华人民共和国法律。应当明确说明的某些法律的名称是指专门术语。
1.5标准和法规
1.5.1适用的国家标准和法规、行业标准和法规、地方性标准和法规、企业家标准和法规的名称(或编号)是指专门术语。
1.5.2如果采用国外标准和法规,业主应提供原件和中文版本,并注明上述提供的标准、名称、复印件数量和时间。
18 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
1.5.3如果没有相关的现行法规、标准,业主有权以特殊术语列出技术要求。承包商按照约定的时间和技术要求提出实施方案,经业主批准后实施。如果承包商对实施方法进行研究试验,或对工人进行专门培训,则应在本合同附件中附加一份协议,其费用由承包商承担。
1.5.4本合同任何一方在进行设计、工艺和施工时,应遵守本合同约定的标准和规定,不得更改任何国家强制性标准和规定。
1.5.5雇主有权根据本合同或适用法律下的标准和规定,在安全、质量、环境保护和职业健康方面提出建议、修改和改动(不收取额外费用)。
1.6合法合规
1.6.1在本合同执行期间,如果国家法律或行政法律规定,承包人负责取得项目立项、城市规划、区域规划审批、用地审批、开工审批或建设审批、工程质量监督手续以及其他审批、许可证、证书、许可等,承包人负责与相关部门和机构进行协调。
1.6.2承包方应按照适用的法律、行政法规或行业法规进行设计、工艺、施工、竣工后试验和竣工试验,并承担质量保证义务。承包商应负责获得执行本合同所需的所有审批、许可证、许可和手续,并确保防止业主因此而蒙受损失。因上述原因给业主造成损失的,承包人应按其合理支出实际增加的数额赔偿业主。承包商对电网延误负责。
19 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
1.6.3承包人应按时向员工支付工资,为员工投保人身保险并缴纳相关税款。
1.6.4为了加强对项目建设工作的监督,规范合同签订和执行过程中的纪律,防止各种不正当行为的发生,反贿赂和反腐败声明(见附录4)应结合实际,按照国家和地方的有关规定进行。
1.7保密事项
本合同当事人对对方S的商业秘密、技术秘密负有保密责任,不得擅自将其泄露或用于本合同以外的其他目的,如给对方造成损失,则承担赔偿责任。本合同一方必须提供用于另一方执行本合同的信息。如果合同双方认为有必要,可以签署保密协议作为附件。[]在这份合同上。
第二条雇主
2.1雇主的义务和权利
2.1.1履行本合同项下的合同价款变更、付款、竣工结算职责。
2.1.2根据本合同和国家强制性的安全、质量、标准、环保、职业健康等规定,有权对承包人的设计、施工或其他工作提出建议,经双方确认后,方可变更或变更承包人的工程。
2.1.3有权就承包商在本合同项下造成的任何损失或损害提出索赔。
20 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
2.1.4雇主如认为有需要,有权发出书面停工通知。因业主行为导致承包商支出增加的,增加的费用由业主承担。如果项目的关键线路因业主原因而延误,则电网日期应推迟。
2.1.5承担本合同项下其他义务和行使本合同项下其他权利。
2.2雇主代表
2.2.1业主委派代表行使其授权的权利并承担其职责。业主指定的代表应在授权范围内并在本合同项下执业。业主代表以书面形式发出通知,并在通知上签字,并提交给项目经理。
2.2.2雇主代表的名称、头衔和职责有专门的条款规定。当业主决定更换现有代表时,其姓名、头衔、职责和任命时间应在承包商上任前15天以书面形式通知承包人。
2.3主管
2.3.1如果业主负责本项目的监督,应专门明确监理人、董事工程总监理人的名称、监督范围、内容、职责和权限。
2.3.2监理人代表监理人按照授权、内容、职责和权限对承包人进行监督。监理方将向承包商发出书面通知,由总工程董事签字后交付给项目经理。
2.3.3总工程董事与业主代表的权限如有重叠,业主负责协调、澄清,并书面通知承包商。
2.3.4除非经业主同意或有特殊条款的具体规定,董事首席工程无权更改本合同各方的任何权利和义务。
21 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
2.3.5业主应提前15天书面通知承包人更换工程总承包董事,并告知替换人的名称、权限、职责、任职期限和约定时间。
2.4安全保证和安全责任
关于安全和安保的协议将在其他时间进行。
第三条承包商
3.1承包商的权利和义务
3.1.1承包人负责办理项目用地使用权的审批、许可或备案取得手续,完成拆迁补偿,使本项目准备开工。承包人的职责是按照本合同规定的标准、规程、工程功能、规模、检查对象和网格数据完成设计、施工、竣工试验和竣工后试验。
3.1.2本合同项下,承包方负责修复因自身原因造成的设计、文件、设备、材料、部件、施工、竣工试验和竣工后的缺陷,并承担由此产生的一切费用。
3.1.3根据合同和业主的要求,承包商负责提交相关报表和报告。课程、内容、提交日期以特殊条款为准。
3.1.4承包商有权根据第2.1.4条的规定,在接到业主暂停的通知时,提出增加支出或推迟完工日期的建议。
3.1.5任何承包商因业主造成的项目关键线路的损失、损坏和延误,承包商有权要求赔偿或要求推迟竣工日期。
3.2项目经理
3.2.1项目经理必须具备承包商授权并代表承包商执行本合同的相关专业资格。项目经理的姓名、权限和职责是用专门术语说明的。项目经理不得同时参与另一个项目。项目经理只有在雇主同意下才能离开项目现场,并必须指定一名临时的有经验的工作人员来负责他/她的职责,否则将承担特殊条款下的违约责任。
22 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
3.2.2项目经理按照项目进度计划,在业主代表或本合同项下总工程董事的指示下,组织实施本项目。项目经理有权采取必要的解决办法,确保生命、财产和项目的安全,并在紧急情况下或与董事总工程业主代表失去联系时,在48小时内向业主代表或总工程董事的业主代表提交书面报告。
3.2.3如果承包商需要更换项目经理,应以书面形式通知业主并征得业主同意。雇主应在收到通知后15天内以书面形式作出答复,否则视为同意。继任的项目经理应承担第3.2.1条规定的权限和职责。如果承包商未经业主同意更换项目经理,则视为违约,因此,承包商应承担第3.2.1条规定的违约责任。
3.2.4业主有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理,承包人收到通知后应提交书面提拔报告,在收到业主发出的第二次更换通知后15天内更换现任项目经理,并将继任者的姓名、简历以书面形式告知业主。新任项目经理应继续承担第3.2.1条规定的权力。
3.3工程质量保修
3.3.1质量保证体系。承包商出具的质量保修证书在本合同执行期间继续有效。质量保证制度必须由承包商建立。
3.3.2执行过程中的保修。承包方应按照本合同规定的标准和规定,按照国家有关质量保修责任的规定,确保设计、加工制造、施工、竣工试验、竣工后试验和验收的质量,并保证维修。
23 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
3.4安全保障
3.4.1项目安全功能。承包人在本合同项下承担设计、施工、竣工试验、竣工后试验,确保本工程的安全功能,遵守《建设工程与设计行政法规》、《建筑工程质量行政法规》和有关安全生产的法律法规。
3.4.2现场安全施工和环境安全。承包商必须遵守关于健康、安全和环境的第7.8条。
3.5职业健康环保证书
3.5.1工程设计。承包人在本合同项下,按照建设工程勘察设计行政法规、建设工程环境保护条例及相关法律,承担工程环境保护设计和职业健康防护设计,以确保项目符合环境保护和职业健康的法律法规。
3.5.2现场职业健康和环境保护。承包商应遵守《健康、安全和环境》第7.8条。
3.6进度保证
承包方应按照4.1条规定的进度计划,有序合理地组织设计、施工、竣工试验和竣工后试验所需的各项资源,并采取有效的执行和组织措施,确保进度计划的完成。
24 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
3.7驻地安保
承包商从进入现场开始,开始施工直至业主验收,承担现场(包括前期工序现场、办公场所和生活区)的安全责任。承包商负责制定安全制度、责任制度和报告制度,并提交给业主。
3.8分包合同
3.8.1分包协议。承包商只能安排某些项目的分包投标(包括设计、施工和竣工测试等)。以特殊条款列出,并从以特殊条款列出的分包商中进行选择。
如果本特殊条款未列出分包项目和分包商,业主应在收到分包项目和分包商清单后15天内批准或提出建议。如果业主没有在15天内提出同意或建议,承包商有权从提交分包项目清单和分包商名单的第16天起分包项目,即分包项目。
3.8.2分包商资格。只有符合国家法律规定的企业资质等级的分包商才能被指定为本项目的分包商。
3.8.3承包人不得将工程分包,也不得一次性全部分包。
3.8.4分包商不得转让分包的设计、施工工程,不得再分包(不包括分包的成套设备或成套电气设备)。
3.8.5承包商应按照分包合同的约定,按时向分包商付款。承包人拖欠或拖欠劳动者工资,对在建工程或发包人造成不利影响,且承包人接到书面通知后拒不改正的,发包人有权直接从合同价款中扣除应付款项,并处以实际拖欠金额1倍的罚款,并承担由此造成的一切损失。
25 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
3.8.6承包商对分包商的任何违约、管理不善、疏忽或其他过失导致工程质量缺陷并对业主造成损害或延误工期的行为负责,并与分包商对业主承担连带责任。
3.8.7承包商负责对分包商进行综合管理,按时向其支付工程款。如果分包商对承包商造成严重干扰,除赔偿损失外,业主有权每次对承包商罚款人民币50000元,并直接从工程科扣除罚款。
第四条日程安排、延迟和暂停
4.1项目进度
4.1.1承包方负责安排和编写工程进度计划,进度计划中的施工期限应符合本合同的约定,并经业主批准。业主应在合理时间内批准项目进度计划,否则承包商根据第2.1.4条有权要求增加支出或推迟完工日期。业主的批准不能免除承包商在本承包商项下的责任。项目进度表的份数和提交时间有特殊规定。
4.1.2自费赶进度。如果实际进度明显落后于承包商应有的项目进度,承包商有责任采取措施赶上项目进度,业主也有权要求。
4.2设计进度
4.2.1承包方应按照第5.3.1条中批准的项目进度计划和设计审查阶段以及业主组织的设计阶段时间安排编制设计进度计划。设计进度计划在实施前应经业主批准。业主的批准不能解除承包商的合同义务。
26 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
4.2.2设计开始日期。本合同签订的第一天为设计开始日。
4.2.3延迟设计开始日期。如果第4.1.2条规定的设计开始日期因承包商自身原因而延迟,承包商应自费补足。
4.2.4设计阶段延迟评审日期
承包人因自身原因,未能按照第5.3.1条规定的设计审查和审查会议阶段的时间安排提交设计文件,或提交的文件未达到相关审查阶段所要求的深度,造成设计审查会议延误的,应采取措施追赶并自行承担第4.1.2条规定的所有费用。竣工日期推迟,业主因准备评审会议而遭受损失,由此产生的经济损失由承包方承担。
4.3施工进度计划
4.3.1承包方应在现场开工前15天提交施工组织总体设计及施工进度计划。上述进度计划应与工程进度计划的时间安排相适应,并与设计和竣工试验进度计划相衔接。指业主需要承包商按必要的部件和项目提交施工进度计划的特殊条款。
4.3.2延迟开工日期。延迟的定义如下所示:
| (1) | 如果承包商因业主原因不能按时开工,将推迟竣工日期。 |
|
|
|
| (2) | 承包商应说明推迟开工的理由,并采取行动尽快开工,不得推迟电网日期。 |
|
|
|
| (3) | 因不可抗力导致开工日期推迟的,电网开工日期推迟。 |
27 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
4.3.3竣工日期
1.当竣工验收纳入合同范围时,预计竣工日期和实际竣工日期应按如下方式确定:
(1)预计竣工日期为工程竣工日期,具体术语为9.1;最后一项工程的竣工日期视为竣工日期。
(2)项目通过竣工测试、全面验收并正式发电投运(正式发电指取得政府和电力部门批准)后14天为项目实际竣工日期。
2.合同范围不包括竣工验收时,预计竣工日期和实际竣工日期的确定方法如下:
(1)预计竣工日期定义为工程竣工日期,专用术语9.1;最后一项工程的竣工日期视为竣工日期;
(二)承包人按照本合同规定完成施工图规定的所有工程建设工程并达到约定质量标准的日期为实际竣工日期;
(三)承包人按照本合同规定完成施工图规定的最后一项工程的全部施工并达到约定的质量标准的日期为实际竣工日期;
3.承包商预留用于竣工测试或竣工后测试的施工部分,或业主要求预留的部分,最终不会影响业主在实际操作中使用的稀少清理工程和缺陷修复,也不会影响竣工日期的确定。
28 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
4.4暂停补偿
因承包方原因,工期推迟,逾期赔偿由承包方承担。对每一天延误的逾期赔偿额和每天累积的最高赔偿额有专门的定义。用人单位有权从进度款、竣工结算款或履约保证金中扣除赔偿金。
4.5悬浮液
4.5.1因雇主原因停工。业主可以书面形式通知承包商暂停工程实践中的任何工作。通知将列出暂停日期和预计暂停期限。
承包商应承担因本次停工而增加的费用或因复工而产生的合理费用。因此,项目关键路径将被推迟,完工日期也将相应推迟。
4.5.2因不可抗力原因暂停。根据第171条规定的不可抗力义务和第17.2条规定的不可抗力后果,本合同各方应安排工程。
4.5.3承包商在暂停时的工作。当第4.5.1条规定的业主停工和第4.5.2条规定的不可抗力导致停工时,承包方应立即停止现场施工。暂停期间,根据本合同规定,承包商有责任照看、保护、监督员工、工程、材料、承包商文件等。如果承包商未能履行上述责任,造成损坏和变质,导致业主支出增加或竣工日期推迟,承包商应承担责任。
4.5.4承包商重新开工的要求。承包商有权根据第4.5.1条向业主发出通知,要求其在停工后45天内复工。承包人有权要求签订部分工程减量协议,以变更的方式减少受暂停影响的部分工程。
29 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
业主停工超过45天并影响整个项目,或停工超过180天,或因不可抗力导致本合同失效,承包人有权发出解除通知并终止本合同。
4.5.5用人单位复工。业主发出返工通知后,业主有权组织对承包商受影响的工程、设备、材料、备件进行检查。承包商将检查结果、需要恢复和维修的内容以及评估结果通知业主,经业主确认后,由此产生的一切费用由业主承担。如果关键路径因恢复和修复而延误,则完工日期应相应推迟。
4.5.6因承包商原因暂停。承包商应对因承包商停工或部分工程造成的竣工日期损失、损坏和延误负责。
4.5.7暂停付款。在业主停工期间,业主应赔偿因停工、工作进度减慢、重新装运、机器设备运输、材料和部件积压等给承包商造成的经济损失,除非已按本合同约定支付,并支付永久工程设备、材料和部件的价款如下:
(1)承包人在第14.6条规定的按月工程进度或第14.7条规定的付款时间表申请付款的报告中列出付款,如果承包人负责建造工程物质,但没有按进度付款支付设备、材料和备件费用,发包人应按第14.8条规定的时间安排付款;
(2)双方对承包方运抵现场的永久设备、材料和备件中未支付和未验收的部分进行验收和交付,其中延期的部分由承包方自费维修。按照第14.4.1条关于进度款的约定,经验收合格后,发包人支付进度款;
(3)业主承担承包商为永久工程采购的设备、材料和备件的相应付款;
(四)发包人要求承包人退还为永久工程订购的设备、材料和备件,且其供应商、制造商已要求赔偿相关费用的,由发包人承担;
30 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
第五条技术与设计
5.1制作工艺技术、建筑艺术模型
5.1.1承包商提供的工艺技术或建筑艺术模型
承包方负责提供生产工艺技术(包括专利、专有技术、工艺包)和建筑艺术模型(包括建筑设计)的,应对所提供的工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作说明书、设备制造说明书等信息、要求负责,或对建筑艺术模型及其结构设计负责。
试运行的保证指标和保证功能的描述由承包人负责,具体条款有规定。这一试运行保障指标和这一保障功能的描述,是第10.3.3条下试运行考核的评价依据。根据工程特点,专门规定了试运行保障指标和保障功能描述。
5.1.2业主提供的工艺技术或建筑艺术模型。
业主提供制造工艺技术(包括专利、专有技术、工艺包)和建筑艺术模型(包括建筑设计),负责提供的工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作说明书、设备制造说明书等承包方文件、业主要求、建筑艺术模型。
31 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
业主有义务指导、审核和确认承包商根据上述文件和资料编制的制造工艺设计和建筑设计文件。各方对试运行的保障指标和保障功能的专门描述承担各自的责任,作为第10.3.3条规定的试运行考核和考核责任的评价依据。
5.2设计
5.2.1标准、法规。
(1)第1.5条规定的标准和规定适用于业主的工程竣工或整个工程竣工。
(2)在本合同执行过程中,如有新的国家标准或法规颁布,承包商应提交有关新标准、新规定的书面建议。强制性标准、规章均应予以修改,并视为更改;自愿和推荐的标准、规章可根据业主的决定采用或不采用。如果用人单位决定采用,则视为变更。
(3)根据适用法律法规和本合同约定的标准规范,完成的设计图纸、技术数据和设计文件中的技术条件,是永久工程设备、材料、零部件质量、施工质量和竣工试验质量的基础。
5.2.2操作和维修手册。除特殊条款另有规定外,承包商应指导竣工后测试和试运行检查测试,并编制操作和维修手册,由其专利供应商提供操作说明和分析手册,并对信息和文件的真实性、准确性、完整性、及时性负责。作业指导书、分析手册的提交及提交的操作维修手册的份数、提交期限有专门规定。
32 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
5.2.3设计文件复印数及提交期限。有关设计阶段的设计文件、资料和图纸的复印件数量和提交期限另行规定。
5.2.4因承包方在设计文件中显示的遗漏、错误、缺陷和缺陷造成的设计进度延误,应自费补足。
5.3设计审查阶段
5.3.1设计评审阶段及评审会议时间。设计评审阶段和评审会议时间有专门规定。评审会议的费用和业主上级单位及政府有关部门工作人员参加评审的费用由承包人承担。
5.3.2承包商根据第5.3.1条向业主提交相关设计审查阶段的设计文件,应符合设计文件、图纸和数据深度设计阶段的所有相关行政法规。承包商有义务参加业主组织的设计审查会议,向审查人员介绍、回答和解释,并自费为审查过程提供补充信息。
5.3.3根据第5条3.2款,业主有义务向承包商提供设计审查会议的批准文件和会议记录。承包方有义务根据审批通过的文件和审查阶段的会议记录,以及本合同和相关设计规程的规定,对相关设计进行修改、补充和完善。
5.3.4承包人未按第5.3.1条规定的时间提交有关设计审查阶段的全部设计文件、图纸和资料时,因相关设计审查阶段会议取消或延误而造成的进度减慢、竣工日期推迟或业主组织会议的额外费用由承包人承担。
33 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
5.3.5在第5.3.1条规定的设计审查阶段之前,业主有权提出建议,审查和确认相关设计阶段的设计文件、图纸和信息,这不能减少或免除承包商在本承包商项下的任何责任或义务。
5.3.6承包人的设计方案在实施前须经设计主管和业主批准。
5.4对操作员和维修员的培训。
承包商负责为业主的操作工和维修工制定培训计划和培训方式,并编制培训手册和资料。
5.5知识产权
知识产权协议和保密协议应当订立,并作为附件附上[]如果本合同一方或双方(包括专利供应商、一方或双方的独立建筑师)的任何知识产权,如技术专利、建筑艺术模型、专有技术、著作权或本合同的一方或双方(包括专利供应商、独立建筑师),均适用于本合同。
第六条工程材料
6.1工程材料补充
6.1.1业主承担永久工程的设备、材料和部件的补充。
(1)如果承包商因减速和暂停,或因业主或到达现场的延误或指定的设备、材料和部件的缺陷而延误基本线路而产生额外费用,则应按照第13条的规定对合同价格进行更改和调整。
(2)如果雇主指定承包商在国外工作,则费用应由雇主承担。
34 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
6.1.2承包商提供的永久工程的设备、材料和部件。
(1)承包人按照设计文件规定的技术指标、技术条件、功能要求和使用要求,承担永久工程的设备、材料和部件(包括制造商提供的备件、专用工具和技术文件)的运输,并对其质量试验和功能试验的结果负责,其中分类、概算或规格清单有专门的规定。
(2)设备、材料、构件(含建筑构件)因不符合国家强制性标准而产生缺陷的,缺陷修复费用由承包人承担,不得因此而延误竣工日期。
(3)承包人负责提供竣工后试验的生产性材料,其类别或清单有特殊规定。
6.1.3承包商对供应商的选择。相关材料的供应商和制造厂应从承包商提交并经业主批准的供应商名单中选择,并通过招标的方式进行。
除特殊情况或只有一家制造商外,承包商不得口头或在设计文件中暗示指定供应商和加工厂。
6.1.4工程材料用工。根据第6.1.1条和第6.1.2条规定提供的永久工程的设备、材料和部件在现场交付后,其所有权转移给业主。雇主应根据本合同履行其付款义务。在业主验收项目之前,承包商负责工程设备、材料和部件的储存、维护和保护,未经业主同意,不得将其运出现场。
35 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
6.2检查
6.2.1工厂检查和报告
(1)承包方负责根据有关法律法规,对第6.1.2条规定的工程设备、材料和备件进行强制检验、检验、监测和试验,并提交有关报告。报送内容、报送时间、报送份数有专门规定。
(2)承包商邀请业主参加检验的,应在相关加工生产阶段进行检验、检验、监测和试验前,将检验内容、地点和时间的书面通知发送给业主。业主应在收到邀请函后5天内书面通知承包商是否参加,否则视为拒绝参加。业主参加检查的,应自收到本条第(1)款规定的报告之日起5天内通知承包人。
(3)承包方承担参加本次检查的工作人员的工资、补贴、差旅费、住宿费或其他费用。承包人负责取得进入相关工厂的审批并提供便利。
(4)如果业主指定授权和有经验的第三方参加检查,费用由业主自费并代表承包商参加,业主应在收到邀请或报告后5天内书面通知承包商,并应清楚说明被委任者的姓名、头衔和权力。
(5)业主或其指定人员的参与不能免除承包商对工程设备、材料和部件的质量责任。
6.2.2承保和包装的后果。如果业主已在第6.2.1条规定的时间内书面通知承包商其参与检查,并相应地提前或按时到达约定地点,但加工和制造设备、材料、部件(包括完工后的材料)已被覆盖、包装或已交付到发运现场,业主有权指示承包商将其交还、拆卸、包装并重新进行检查或检查或缺陷或试验和回收,由此产生的费用由承包商承担,因此造成的项目关键路线延误不应导致完工日期延长。
36 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
6.2.3未经检验或延迟检验。如果业主未能在第6.2.1条规定的时间内决定是否参加,承包商有权自行进行检查、检查、缺陷和试验,其结果被认为是真实的。发包人有权向承包人发出变更通知,要求其重新进行检验、检验、缺陷和试验,或增加试验细节或更改试验地点。由此引起的成本和费用由承包商承担,如果质量检验通过,则相应推迟竣工日期,延误工程关键路线,否则不推迟竣工日期,由此引起的费用和费用由承包商承担。
6.2.4现场点算和检查。承包商应提供永久工程的设备、材料和部件,并应在设备、材料和部件到达现场前5天通知业主。承包商(包括承包商、其设备、材料和部件供应商或分包商)和业主(包括业主、其代理人或其主管)应根据其提单清点每批货物,并进行外观检查,并按装箱单、工厂资格证、图纸、文件中的编号进行核对,并按装箱单进行外观检查。双方工作人员在清点、核对后交换送货单。
如果发现箱数不足、箱数少、图纸、文件或外观缺陷,承包商应自费负责补充和维修,在此之前,货物不得用于本工程。因此而引起的额外费用和工期延误的责任由承包人承担。
37 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
6.2.5质量监督部门和消防、环保等部门参与检查。业主、承包商接受本行业质量监督部门、消防部门、环境保护部门、专业检查员随时对制造厂进行现场检查、安装和试验程序,所发生的费用由承包商承担。如果导致关键路径延误,则不得推迟完工日期。
检验过程中提出修改和变更建议的额外费用由第6.1.1条或第6.1.2条规定的有关责任方承担。造成工程关键路线延误,责任由承包人承担的,不得推迟竣工日期;责任由业主承担的,推迟完工日期。
6.3进口物资及海关申报、清关
6.3.1永久工程设备、材料和部件的进口责任方,招标询价方式有专门规定。责任方在对方的协助下进行报关、通关。
6.3.2如果永久工程设备、材料和部件的报关和通关延误导致工程关键路线延误,且承包商负责进口,则不得推迟完工日期,由此产生的额外费用由承包商承担;但如果业主负责进口,则推迟竣工日期,由此产生的额外费用由业主承担。
6.4运输和超限额物资运输
超限材料(超重、超长、超宽、超高)的运输由承包商负责,具体措施的费用全部包含在招标合同价格中。由此产生的额外费用应全部由承包商承担。导致关键线路延误的,不得推迟竣工日期。
38 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
6.5重新订购和后果
根据第6.1.2条和第6.3.1条的规定,承包商在承包商提供的设备、材料和部件延期且未经维修合格的情况下,应重新订购新货物并将其运往现场。由此产生的额外费用和工期延误均应由承包人承担。
6.6工程材料储存及剩余
6.6.1工程物资入库。业主根据第6.1.1条提供的工程材料或承包商根据第6.1.2条提供的材料的类别和估计数量是以专门术语规定的。
承包商应根据说明书进行储存、维护、防止变形、变质、污染和人身伤害。维修方案及其时间有专门的规定,包括工程物资的分类、储存、维护、安全、领导制度,以及仓库、专用储存库、堆场、道路、照明、消防、设施、电器等的规划,所有的储存费用都包含在投标合同价格中。
6.6.2剩余工程材料的转移。承包商应保留材料,以保存永久工程。竣工试验结束后,剩余的工程材料应无偿移交给业主(除非特殊条款另有约定)。
第七条解释
7.1雇主的职责
7.1.1总施工组织设计评审。发包人有权审查承包人按照第7.2.2条提交的总施工组织设计,并在收到后20天内提出建议、要求和补充要求。业主的建议和要求不应免除或免除承包商的任何合同责任。如果业主在20天内没有提出任何建议和要求,承包商有权对承包商提交的总施工组织进行设计和实施。
39 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
7.1.2入职条件和入职日期。业主应根据经批准的初步设计和承包商按照第7.2.3条提供的临时占用信息,与承包商就进场条件达成协议,并确定进场日期,以确保承包商能够按时进入现场并开始准备。进入条件和进入日期是以特殊条款商定的。
7.1.3承包商因业主延误进场时间导致竣工日期推迟。用人单位应承担由此产生的减速相关工作费用。
7.1.4承包商承接开工审批手续的监督
业主应在收到承包商根据第7.8条提交的《健康、安全和环境》管理计划后20天内予以确认。用人单位有权检查其执行情况,并对检查中发现的问题提出整改建议。承包商应根据业主的合理建议对问题进行纠正。
7.1.5用人单位应承担特殊条款规定的其他职责。
7.2承包商的职责
7.2.1协调复检及线路设置。承包商有义务复核基线坐标数据(包括基准控制点、基准控制高程和基准坐标控制线)。承包商应在工程和施工现场布设线路,并对线路的准确性负责。
7.2.2施工组织设计。承包商应在开工前15天内或其他商定时间内,将总施工组织设计提交业主。工程主体的施工组织设计应根据施工进度提交给业主。业主提出合理建议和要求时,承包方应自费对其进行修改和完善。
40 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
总施工组织设计提交的编号和时间,以及应提交的施工组织本工程主体分项的名称、编号和时间,在专门条款中约定。
7.2.3提交临时占用信息。承包商应在特殊条款规定的时间内将其提交给业主。
(1)根据第6.6.1条下的工程材料托管协议,必须单独列出业主的道路仓库、堆场的位置、土地面积、占用时间、用途描述以及租赁土地的位置、面积、占用时间和用途描述的坐标;
(二)道路仓库、堆场的位置、用地面积、占用时间、用途说明以及用人单位租赁土地的位置、面积、占用时间、用途说明的坐标必须单独列出;
(3)施工现场入口道路的位置,以及业主要求铺设的与公共道路相连的道路的方向、长度、宽度、坡度、桥涵承载、转弯半径和时间要求。
如果承包商未能按时提交上述信息,导致第7.1.2条规定的进场日期延迟,则额外费用或完工日期的延迟应由承包商承担。
7.2.4水和电的临时需求由承包商控制。
7.2.5承包人负责办理施工批文、施工许可证证书、质量监督程序等许可证、文件、批文等手续。
7.2.6审批应在施工过程中通知并取得。承包人在施工过程中临时增加场外临时场所,临时要求停水、停电、道路交通、爆破作业,或者道路、管道、电力、邮电、通讯等公共设施可能受损的,承包人应当承担相关手续,承包人负责办理相关手续。
41 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
7.2.7提供有关建筑障碍物的信息。根据本合同,承包商应提供项目范围内的建筑物、结构和其他设施的坐标。
7.2.8新发现的建筑障碍。承包人在施工过程中,发现现场附近新发现的影响施工的建筑物、构筑物、文物建筑、古树名木以及地下管线、电缆、构筑物、文物、化石、墓葬等,应尽快采取行动,并及时通知业主。
7.2.9承包商有义务确保其人力、机械、设备、设施、测量材料、工作材料和其他施工资源满足本项目的需要。
7.2.10承包人有义务在施工前向施工分包商和监理人解释设计文件的意图,对设计文件进行解释,并及时解决施工过程中出现的相关问题。
7.2.11工程的保护和维护。承包人应对工程的保护、维护和安全负责,并确保工程不因承包人的施工而受损。
7.2.12现场清理。承包商应负责施工期间和施工后现场的清洁和分类,残渣、垃圾和垃圾应运往业主或当地政府指定的地点。承包商不再使用的机器、设备、设施和临时工程应撤离或运往业主指定的场所。
7.2.13承包商有义务履行特殊条款中约定的其他相关义务。
42 |
目录表 |
合同号: SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
7.3施工技术。
承包商的施工技术应符合相关操作规程、安全规程和质量标准。
业主对施工关键技术进行确认时,应在收到承包人提交的技术后5天内提出确认或建议,不得减少或免除承包人的任何合同义务。
7.4人力和机器资源。
7.4.1承包人应按照特殊条款规定的格式、内容、份数和提交时间向发包人提交施工人力资源计划清单。施工人力资源计划应满足施工进度计划的要求。根据特殊条款约定的格式、内容、份数和报告期限,向用人单位提供实际录入的人力资源信息。
如果承包人没有按照施工人力资源计划和人力资源计划列出足够的不同类型的工人或人力,导致实际施工进度明显落后于施工进度,业主有权通知承包人在合理的时间内按施工人力资源计划中列出的类型和人数派出足够的人员。否则,业主有权命令承包商单独分包本项目某些部分的施工,由此产生的费用和延误应由承包商承担。
7.4.2承包商应按照特殊条款规定的提交格式、内容、数量和时间,向业主提交主要工程机械资源计划清单。主要施工机械资源计划应满足施工进度计划的要求。根据特殊条款约定的格式、内容、份数和报告期限,向业主提供实际分录的主要工程机械资源信息。
43 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
如果承包人没有按照主要施工机械资源计划列出足够的机器,导致实际施工进度明显落后于施工进度,业主有权通知承包人在合理时间内按清单中列出的数量运送足够的机器。否则,业主有权命令承包商租赁机器,由此产生的费用和延误应由承包商承担。
7.5质量与检验
7.5.1质量和检验
(1)承包商及其分包商准备接受业主、总工程董事、行政部门、质量管理部门、安全管理部门、行业质量安全检查员或业主指定的第三方质量检验机构进行的检验和监督。承包人应为监督检查提供便利,并承担相关费用。
(2)业主应将施工质量的质量检查、缺陷和测试以书面形式通知承包商。第三方的验收结果作为业主的验收结果。
(3)承包人应遵守施工质量管理的有关规定,负责作业人员培训、考核、图纸澄清、技术交底、交底做法、交底程序和交底质量标准、安全应用、排除事故可能性。
(4)承包人按照设计文件、施工标准和合同的规定,对永久工程的设备、材料、零部件(包括部件)进行检验、缺陷和试验,不合格的不得使用。承包商应自费对不合格的设备、材料和部件进行维修和更换,因此延迟竣工日期的责任由承包商承担。
(五)承包人的施工符合合同规定的质量标准。质量标准的评定以合同约定的质量检验评定标准为准。对于不符合质量标准的施工部件,承包方应对其进行修理、返工、更换或重置,由此造成的竣工延误由承包方承担。
44 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
7.5.2质量被检方和检举方。质量检验部分分为三部分:业主、监理方和承包商共同检验的部分;监理方和承包商共同检验的部分;第三方或承包商检验的部分。施工质量的检验部分、质量检验的检验标准和验收形式应在专门条款中规定。
根据上述协议,承包商应对合格部分进行检查,并报告业主或监理人备案。业主和总工程董事有权随时对记录的部分进行抽查或全面检查。
7.5.3将检查情况通知检察官。承包人自行检验试验并取得合格结果的,应按照第7.5.2节规定的质检部分和参加检方通知相关检验单位参加检验。检方未能按时到场的,承包方将在接下来的24小时内将合格结果送业主或监理方签字,否则24小时后签字不合格的,质量检验结果视为业主认可。此后3天内,承包商发出通知,表示业主或监理方已确认质量检验结果。
7.5.4质量检验权。监理人或业主授权的第三方,在不妨碍承包人正常作业和工作的情况下,有权对任何施工区域进行质量检查、监督、检查、检测。承包方为此类质检活动提供便利。当检查、检验、试验、试验结果合格时,承包商的额外费用和第13条规定的关键路径延误应作为变更考虑在合同价格的变更和调整中。
45 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
承包商在质检中发现的质量缺陷,发包人有权责令修理、停工、拆除、返工、改建、更换。增加的费用应由承包商承担,竣工日期推迟时不得延期。
7.5.5质量复检。根据第7.5.3条的规定,业主有权对合格的工程部分进行资格检验后重新进行质量检验,不得妨碍正常的施工工作。当其检查、监督、检查和试验结果不合格时,所发生的费用由承包人承担,如造成工程关键路线延误,不得推迟竣工日期。当检查、监督、检查和试验的结果合格时,承包商应将因完工日期延迟而增加的费用作为第13条规定的变更纳入合同价格的变更和调整中。
7.5.6非业主原因造成的其他额外费用应全部由承包商承担。
7.6隐蔽工程和中间接受
7.6.1隐蔽工程和中间验收。需要进行质量检验和中间验收的隐蔽工程部件的分类、质量检验内容和检验形式以及检验参与者在专门条款中作了规定。
7.6.2接受并通知。承包商应在秘密工程或中间验收部分验收前48小时以书面形式通知业主和监理方。通知包括秘密验收和中间验收的内容、受理时间和地点。验收完成后,双方应在验收记录上签字,然后覆盖和实施作业,为隐蔽工程准备和提交工程竣工资料。
46 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
如果业主和监理人在验收24小时后仍未签署验收记录,则视为承包商或监理人已接受验收记录,承包商可以隐瞒或作业。承包商或监理方认为验收不合格的,应在发包方和监理方规定的期限内修改,并通知发包方和监理方进行验收。
7.6.3未按时参加检验。业主、监理方不能按时参加隐蔽工程或中间验收的,应在收到书面验收通知后24小时内,向承包人提出延期不超过48小时的要求。承包商可单独组织验收,如果业主和监理方未提出延期要求,承包商的验收记录应视为已得到业主和监理方的批准。
7.6.4复查。业主和监理人,有权随时接受隐蔽工程的复查。承包商应按要求拆卸盖子、剥离或开孔,然后重新盖子或修理。检查未通过时,所发生的费用由承包人承担,因工程关键路线延误,不得延长竣工日期。检查通过后,发生的额外费用或项目关键路线的延误应作为变更纳入第13条下的合同价格变更和调整中。
7.7施工质量纠纷
7.7.1施工质量纠纷应先通过协商解决。协商未达成协议的,由发包人同意指定的授权建设质量检验机构进行鉴定。
根据认定结果,如果责任方是承包方,发生的费用和施工延误由承包方承担;如果责任方是业主,在工程关键路线延误的情况下,所发生的费用由业主承担,竣工日期推迟。
47 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
7.7.2根据认定结果,如果双方都有责任,则应根据各自责任的重大程度,按协商约定分别承担所发生的费用;如导致工程关键路线延误,应约定延长竣工期。如果双方不能就各自承担的费用和推迟的完工日期达成协议,则应根据第16.3条规定的争议和决定程序予以解决。
7.8健康、安全和环境
7.8.1健康、安全和环境。
(一)本合同双方均应遵守有关健康、安全和环境的法律法规。
(二)健康安全环境管理实施方案。承包商应在约定的开始时间或其他时间前向业主提交健康、安全和环境管理计划。本计划的管理和实施费用包含在合同价格中。发包方应在收到本计划后15天内提出合法、合理的建议,不影响整个工期或合同价格的提高,并予以确认,承包方应自费对其进行相应修改。如果雇主在收到计划后15天内没有提出建议,则视为雇主批准。提交计划的次数和时间应在特别条款中商定。
(三)承包人在实施健康、安全和环境管理计划时,发包人还需根据第十三条的规定采取特殊措施,将合同价格调整变更为变更。
48 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
(4)本合同各方应确保现场的所有员工及其分包商的员工都经过足够的培训和经验,能够胜任健康、安全和环境管理工作。
(5)合同各方应遵守与本项目实施和施工设备使用有关的所有法律法规,并按有关规定办理相关手续。
(六)承包人应建立保障健康的条件,设置安全设施,并采取环境措施。因自身原因造成施工许可审批延误,造成工程造价增加或关键路线延误的,由承包人负责。
(七)合同各方应配备专职工程师或人员,管理、监督和指导员工的健康、安全和环境保护工作。承包商对其分包商负责。
(8)承包人应随时接受有关管理部门、行业机构、业主和总工程总监对健康、安全、环境检查人员的监督检查,并为其提供便利。
(九)根据《电力建设安全卫生和环境管理规定》及本公司《关于施工安全事故及违反附件五有关规定的规定》的规定[],雇主有权直接从付款中扣除罚款。
7.8.2现场职业健康管理。
(1)承包人应遵守适用的职业健康法律法规和本合同的规定(包括就业、健康、安全、福利等事项),并对实施过程中现场的职业健康和防护负责。
(二)承包方应遵守适用的劳动法,保护其员工休假的合法权益,并在现场为其员工提供劳动防护用品、防护设备、防暑工具、必要的现场住宿条件和安全生产设施。
49 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
(三)承包方应按照有关规定,对施工人员进行职业健康知识培训、危险危害因素澄清、安全操作规程、有关工作的有效措施、防护装备等。
(4)承包商应在危险作业区域设置警示标志和指示。业主及其授权人员应对未经承包商或相关防护设备许可进入作业区所造成的损害和费用负责。
(五)承包人应当对有毒有害岗位进行检查控制,对不合格的防护设施、仪器、安装及时整改,消除健康危害隐患。
(六)承包人应当采取卫生防疫措施,配备医务人员和应急设施,维护食堂饮食卫生、周围环境卫生和施工人员健康。
7.8.3现场安全管理
(一)主管负责对现场人员进行安全教育,对发生的安全事故负责。监理方不得强迫承包人违反安全施工、安全作业、竣工测试和竣工后测试的规定。监事及其工作人员造成的人身伤害和财产损失,由监事负责,由此产生的费用由监事承担。当项目的关键路线延误时,竣工日期将被推迟。
(二)违反安全施工、安全运行、竣工试验和竣工后试验的规定,因承包人原因造成的人身伤害、财产损失和工程关键路线延误自行承担。
50 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
(3)各方人员应遵守禁止通行的相关通知,包括禁止进入工作区域和与工作现场相邻的特定区域。因不遵守本规定造成的伤害、损害和损失,由违反本规定的一方承担。
(4)承包商应根据本合同对现场的安全负责,包括其分包商的现场。承包商对有条件的现场实行封闭式管理。根据工程特点,在施工组织设计文件中制定相应的安全技术措施,并针对工程特殊的专业性,制定专门的安全施工组织设计,包括维护安全、防范危险、防火措施等。
(5)承包商(包括分包商、供应商和运输单位)应采取预防措施,防止现场内的道路、桥梁、地下设施等在进入方式上受到损坏,除非另有特别约定。承包商应对因未采取预防措施造成的损坏和竣工日期延误负责。
(六)承包人对施工人员进行安全操作培训,明确安全操作规程,采取安全措施,设置安全警示标志和说明,进行安全检查,消除事故隐患。
(七)承包人在电力设备、输电线路、地下管线、密封防震车间、高温高压、易燃易爆、道路交通干道附近等区域和位置作业时,应对施工现场及邻近建筑物、构筑物和特殊作业环境采取防护安全措施,以防可能发生损坏。防护安全措施应在施工开始前提交业主或监理人批准。
51 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
(8)承包商应在实施爆破、放射性、电气、有毒及作业(包括运输、储存、保管)期间使用易燃、易爆、有毒、腐蚀性物质前10天向业主和监理方发出书面通知,并提交相应的安全防护措施,待批准后方可实施。
(9)安全检查。承包商在作业开始前,应通知业主和监理方代表,检查提交的安全计划可能对业主和监理方造成的影响,以及现场安装安全设施、出口通道、安全和消防设备对周围环境的影响,并根据业主和监理方的建议自费进行整改。监理方的检查和建议不应减轻或免除承包商在本合同项下的责任。
7.8.4现场环保管理
(一)承包人负责在施工过程中对周围建筑物、构筑物、文物建筑、古树名木、地下管道、电缆、构筑物、文物、化石、墓葬等进行保护,因承包人未通知发包人,未得到发包人进一步指示,造成的损坏、损失、赔偿等费用增加,工期延误等费用由承包人承担。
(2)承包商采取措施,负责粉尘、废气、废水、固体废物、噪声污染和对环境的危害的控制和处置。因此,承包商有责任承担损失、赔偿、罚款等增加的费用,以及竣工日期的延误。
(3)承包商应及时或定期将施工现场的残渣、废物运往业主或当地行政部门指定的地点,防止对周围环境的污染和对作业的影响。因此,当地管理部门发生的罚款、赔偿和其他额外费用应由承包商承担。
52 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
7.8.5事故处理
(四)承包人或分包人在现场作业过程中发生人员伤亡时,承包人或分包人应立即采取救援措施,并立即向业主和机构救援人员报告,业主有义务为救援工作提供必要条件。承包商维护现场,并采取措施防止事故蔓延。
(五)承包人应立即按照有关规定向有关部门报告,对重大人员伤亡、财产和环境破坏等安全事故立即通知业主代表和监理人,同时按照政府有关部门的要求进行处置。
(六)当事人对事故责任有争议时,按照政府有关部门的最终调查结果处理。
(7)承包方对设备在合理使用期和保修期内因承包方造成的人身、财产损失承担责任。
(8)承包人因承包人自身造成的食物中毒、地方病和职业健康事故,应由承包人负责。
第八条竣工测试
竣工测试是本合同项下的工程,按本合同约定进行竣工测试。
8.1竣工测试的职责
8.1.1承建商的职责
(1)在本工程开工前,承包人应完成相应工程的施工工作;竣工试验前,应按本合同规定完成检查、监督、缺陷和试验。
53 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
(2)竣工试验前,承包方应根据第7.6条关于隐蔽工程和中间验收部分的规定,向发包人提交有关质量检验数据和竣工资料。
(3)根据第10条,如果业主在承包商的指示下进行竣工后测试,承包商应根据第5.4条对操作员或维修工进行培训,并在根据第5.2.2条进行竣工测试之前提交操作和维护手册。
(4)完井测试方案。竣工试验前,承包商应将竣工试验方案提交给业主,业主应在10天内提出建议和意见,作为承包商自费修改竣工方案的依据。竣工测试方案经业主确认后作为附录[]本合同的执行由承包方负责。提交完井测试方案的次数和时间应在特别条款中约定。该计划应包括:
1)制定完井测试方案的依据和原则;
2)建立组织机构和职责分工;
3)工程竣工测试的程序和测试条件;
4)单项、单体、联动试验的试验程序和试验条件;
5)竣工测试的设备、材料和部件、功能标准、测试和验收格式;
(六)质量和水、电、电等条件要求苛刻。
7)安全程序、安全解决方案和保护设施;
8)竣工测试进度计划、解决方案、人员和机器安排;
9)其他
54 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
(5)承包人的竣工试验包括业主新委托承包人完成的永久工程的设备、材料和部件的竣工试验。
(6)承包商应按照第5.2.1条第(3)款中商定的测试条件、程序以及标准、规范和数据完成竣工测试。
8.1.2雇主的责任
如有验收小组的需要,业主应配合承包商完成验收的组织和结果的确认,验收期间由业主组织。
8.1.3完井测试的领先机构。完井测试领导机构负责对完井测试工作的领导、组织和协调。承包商应提供竣工试验所需的人力、机械和工具以及竣工试验方案中商定的相关条件,并负责完成本次试验。业主负责组织竣工试验验收。
8.2竣工测试的检查与接收。
8.2.1验收应根据第5.3.1条第(3)款的条款和标准、规格、数据和第8.1.1条第4款第5项关于竣工试验方案的规定进行。
8.2.2本合同双方工作人员按照第8.1.1条的规定,在竣工试验前检查承包商执行的试验条件后,在相关表格上签字。当关键路径的完工日期被推迟时,完工日期也将相应推迟。由于承包人未能按时执行竣工试验条件,由此产生的额外费用由承包人承担,当竣工试验进度推迟时,承包人应赶上第4.1.2条约定的进度。
55 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
8.2.3承包商应在竣工试验开始前36小时向业主和监理人发出关于试验的项目、内容、地点和验收时间的通知。业主或(和)监理方应在收到通知后24小时内,以书面形式通知承包商其参加试验的情况,双方应在试验合格后签署试验记录和验收表格。
如果业主和监理方在24小时后仍未在《试验记录和验收表》上签字,则视为经业主和监理方批准,之后承包商方可在担保下开工。
如果验收失败,承包商应在业主和监理方指示的时间内修改并通知业主和监理方重新验收。
8.2.4如果业主和监理人不能按时参加试验和验收,承包商应在收到通知后24小时内提交不超过24小时的书面延期申请。未按上述期限提出申请的,承包人可根据试验内容在本单位进行试验,试验结果视为经业主和监理方批准,验收合格。
8.2.5无论业主或监理方是否参加竣工试验和验收,业主均有权要求重新试验。复试失败后,增加的费用由承包方负责,竣工试验进度推迟,不得推迟竣工日期。复验通过后,增加的费用和竣工日期的延长,应视为根据《变更办法》第十三条和合同价格调整的变更。
8.2.6竣工测试和验收日期。
(1)验收完井测试的日期和时间。竣工测试日期和时间是指竣工测试合格的日期和时间;
(二)项目验收的日期和时间。本项目的日期和时间是指最终通过竣工测试的日期和时间。
56 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
8.3竣工测试的安全和检查
8.3.1承包商根据关于健康、安全和环境的协议第7.8条,以及与电、水、压力试验、泄漏试验、轮换等有关的安全作业方案,编制安全作业方案,包括保安程序、安保系统、消防、事故报告制度和安全作业、事故处理方案、触电危险、易燃易爆物品竣工试验方案、机械设备安全运行方案。该方案应提交业主批准,业主将提出建议、意见和要求,作为承包商自费纠正的依据,经业主确认后实施。业主的确认并不免除或免除承包商的合同责任。承包商为竣工测试提供安全防护措施和防护设备的费用包括在合同价格中。
8.3.2承包商应对其人员进行竣工试验安全培训,明确竣工试验的安全作业程序、现场环境、作业系统和应急处理措施。
8.3.3根据已确认的竣工试验安全方案中的安全规程、安全制度、安全措施等,业主和监理方有义务对其管理人员、操作工和维修工进行安全教育,并自费为监督检查参与者提供防护设施。
8.3.4业主、监理方有权对承包方竣工试验安全方案所列工作及实施情况进行监督检查,并有权提出安全整改建议并下达整改令。承包人应按照命令整改,由此产生的费用由承包人承担。造成工程竣工试验进度延误的,承包方应自费赶上第4.1.2条约定的进度。
57 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
8.3.5根据竣工试验第8.1.3条和领导决定,组织、协调和实施竣工试验,防止人身伤害和事故发生。
因用人单位造成事故的,应当承担相应的责任、费用和赔偿。当项目竣工测试进度推迟时,竣工日期将相应推迟。
承包人造成事故的,应当承担相应的责任、费用和赔偿。当项目竣工测试进度被推迟时,承包商应按照第4.1.2条的约定及时赶工。
8.4延迟完成测试。
8.4.1如果某一工程因承包方原因落后于竣工试验进度计划,应采取行动,按照第4.1.2条约定的费用自费赶上进度计划。
8.4.2如果承包商造成竣工试验延迟,导致本合同规定的完工日期延迟,承包商应对第4.5条约定的逾期赔偿负责。
8.4.3业主组织的竣工测试。承包人无正当理由未按牵头单位确定的竣工试验进度计划完成试验,且在接到牵头单位通知后10日内仍未完成试验的,业主有权组织竣工试验,其风险和费用由承包人承担。
8.4.4业主未按第8.1.2条规定履行职责,导致承包商延迟竣工试验并增加费用的,由此产生的费用由业主承担,竣工试验进度推迟时,竣工日期应相应推迟。
58 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
8.5重新测试和重新接受
8.5.1承包商未通过按第8.1.1条第(6)款重新进行的相关竣工试验时,应按第8.2条重新进行检查和验收。
8.5.2无论业主和监理方是否参加竣工试验和验收,业主有权再次通知承包人按照第8.1.1条第(1)款进行本次竣工试验,并在承包人未通过竣工试验时,按照第8.2条进行检验和验收。
8.6未通过竣工测试
因承包人原因导致竣工试验不合格的,可以重新进行,但最多两次,在试验仍不符合验收标准的情况下,不得推迟竣工日期,相关费用及其他有关事项按以下规定处理:
(1)如果未通过的竣工试验不会对本项目的运行或使用产生实质性影响,承包商应支付修理费。如果修理不起作用,雇主有权扣除相应的付款,视为通过;
(2)如果未通过的竣工试验对本项目的运行或使用没有产生实质性影响,业主有权从本项目的合同价格中扣除相应的付款,视为通过;
(3)如果未通过的竣工试验对本工程的运行或使用没有实质性影响,业主有权责令承包方更换相关部件并进行竣工试验,由此产生的费用由承包人承担。如果竣工日期延迟,承包商应承担逾期赔偿责任。
(4)未通过竣工试验使本工程丧失主要生产和使用功能的,业主有权责令承包方更换相关部件,承包方由此产生的费用应由承包方自行承担。雇主有权根据第16.2.1条向承包商要求赔偿,但需承担额外费用。
59 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
(5)竣工试验失败使本工程丧失主要生产和使用功能的,发包方有权责令承包方重新设计或重置相关部件,由此产生的额外费用和延迟竣工日期由承包方承担。雇主有权根据第16.2.1条要求承包人赔偿或根据第18.4条终止本合同。
8.7完井测试结果争议
8.7.1通过谈判解决争端。对竣工测试结果发生的争议,首先采用协商的方式解决。
8.7.2指定认证机构。经协商,竣工测试结果仍有争议的,由有资质的机构进行鉴定。经鉴定后,
(1)如果承包商被追究责任,业主从所需识别费用中产生的合理和增加的费用应由承包商承担,而不推迟完工日期;
(2)如果业主被追究责任,承包商从所需识别费用中产生的合理和增加的费用应由业主承担,并相应推迟完工日期;
(三)双方均负责任的,所发生的费用按双方的责任分别承担,竣工日期根据竣工试验进度延误的情况协商推迟,争议按《争议和裁决》第16.3条解决。
第九条项目受理
9.1项目验收
9.1.1工程部验收。根据工程的具体情况和特点,按照约定的特殊条件验收项目。
(1)工程验收。
60 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
根据《竣工后试验》第10条约定,承包人应负责指导业主进行本项目的竣工后试验,并对试运行负责。特殊条款中规定的项目工期。
业主负责本项目的竣工后测试和试运行,本项目的验收日期应以特别条款约定。
(2)对于未进行竣工试验或竣工后试验的工程,承包人应完成清理和修补缺陷的工作。符合本合同验收标准要求的,按本合同规定进行竣工验收。
9.1.2承包商在验收本项目时提交的信息。除已按第8.1.1条第(1)款至第(3)款规定提交的数据外,提交所需的竣工测试验收信息的种类、内容、数量和提交时间应在专门条款中规定。
9.2验收证书
9.2.1承包商应在项目验收后10天内向业主提交验收证书申请,业主应在收到申请后10天内组织验收并颁发验收证书。
9.2.2接受日期为第8.2.6条第2款规定的日期。
9.2.3清理工作和缺陷修复:对项目的运行和使用没有实质性影响的清理工作和缺陷修复不应成为业主拒绝接受本项目的理由。承包商和业主协商后的清理工作和缺陷修复的合理时间应视为附在验收证书上。
61 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
9.3项目受理职责
9.3.1安保职责:整个工程验收合格,且承包人已撤离或基本撤离工程现场后,由业主承担安保责任。
9.3.2注意义务:自整个工程验收之日起,业主应承担其照料责任,并对工程的维护、维修和保养负责。
9.3.3本工程的保险责任:在本合同规定的施工期内由承包人为本工程投保的一方,承包人应将本工程的保险期限延长至本合同第9.2.1条规定的验收日,之后由责任方负责购买保险。
9.4未能接受项目
9.4.1不接受项目:业主在收到承包商发出的申请后15天内未组织对整个项目进行验收时,视为业主确认了项目的验收申请。自收到申请之日起第16天起,用人单位应按9.3条规定承担相关责任。
9.4.2承包人未提交工程验收证书申请或未通过工程验收的,业主有权拒绝工程。
如果业主不遵守本条规定,使用或强迫接受工程,将承担《工程验收》第9.3条规定的相关责任,并由此造成的损失、损害和因强行使用或接受工程而运营和使用该工程所造成的赔偿责任。
第十条竣工后测试
根据本合同,本项目涉及竣工后测试,并受本条款的约束。
62 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
10.1权利和义务
10.1.1雇主的责任
(1)业主有权审查和批准承包商根据第10.1.2条第(2)款提交的竣工后测试方案,该方案不应减少或免除承包商的合同责任。
(2)业主有义务组成竣工后试验组织领导机构,按照批准的方案分工、组织完成准备工作、竣工后试验和试运行检查。组织协调领导小组的设立和职责分工,统筹协调组建领导机构,是本合同的组成部分。
(3)业主有权就承包商根据第10.1.2条第(4)款提出的建议书向承包商发出不可接受或接受的通知。建议书未获接受的,承包人有义务按原安排、命令和组织通知执行。
(4)业主向承包商项目经理发出的组织安排、指导和竣工后试验阶段的通知的书面通知,应在收到日期、时间和签名后签字。
(5)业主有权在紧急情况下以口头和书面形式向承包商发出紧急命令,承包商应立即执行。承包人未按发包人指示执行时,承包人应承担事故责任、人身伤害和工程损失。业主应发出书面补充指示,并在口头指示发出后12小时内将其发送给项目经理。
(6)业主在竣工后测试阶段的其他义务和工作应以特别条款约定。
10.1.2承包商的责任和义务
(1)承包商应根据业主设立的竣工后测试协调领导机构的总体安排,派出具有相应资格和经验的人员指导竣工后测试。未经业主批准,电站发射经理的派出人员及其负责指导的人员不得离开现场。
63 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
(2)承包商应根据本合同的规定和测试的特点制定竣工后测试的测试计划,并在测试开始前向业主提交测试计划。该计划包括项目及相关部分的运营和测试程序、资源条件、测试条件、操作程序、安全程序、事故处理程序和进度计划等,经业主审查批准后实施。计划的数量和时间由专用条款约定。
(3)承包商不执行业主的安排、指示和通知的,业主应对由此造成的事故、人身伤害和工程损害承担责任。
(4)承包商有义务对业主的组织安排、指示和通知提出建议,并说明原因。
(5)在紧急情况下,承包商应立即按照业主关于操作、施工和施工的Verball指令执行,承包商应为此做好记录和执行记录,为此,业主应在12小时内再次以书面形式向承包商发出口头指令。
如果业主未能在12小时内对该口头指示发出书面补充通知,承包商和项目经理有权在收到后24小时内将书面口头指示送达业主,业主必须在收据上签名确认,并注明收到的日期和时间。如果业主未能如上所述,则视为已得到其确认。
因执行本口头指示而造成的事故、人身伤害、工程损坏和增加的费用应由业主承担。
(6)操作和维修手册的缺陷责任。承包商应负责编写操作维护手册,由承包商或业主(包括其专利供应商)根据提供的操作指南承担因其缺陷而引起的事故责任、人身伤害和工程损害。
64 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
(7)承包商根据合同和行业规定在竣工后的测试阶段的其他义务和工作,应在特别条款中商定。
10.2完成后的测试程序
10.2.1业主应按照联合协调领导机关批准的竣工试验方案,组织管理人员、运行维护人员等准备工作。
10.2.2承包人根据竣工后试验批准计划,提供计划约定的所有电、水、电、原材料、辅料、耗材等试验条件、成套设备、设施、工具等设备,其他准备工作由承包人完成。
10.2.3经批准的竣工后试验计划批准后,承包方应按照竣工后试验程序及其试验条件,对本工程内部、工程与本工程之间的任何部分进行试验。
10.2.4联合协调牵头机构负责本工程及部分工程的资源条件、试验条件、安全设施条件、消防设施条件、应急处理设施条件及相关措施的组织实施,确保记录文件、专用记录格式完整、数量充足。
10.2.5完工后测试日期通知。除特别规定另有规定外,业主应在项目验收之日起15天内将试验完成后的日期通知承包商。
65 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
10.3测试和完成后试运行
10.3.1本合同项下项目的生产和使用功能应按照批准的竣工测试计划的测试程序、测试条件和运行程序达到。
10.3.2业主运营方和承包方指导员应在试验过程中,在同一位置记录试验条件、试验记录,并如实填写本表格上的数据、条款、条件、时间、名称及其他内容同意的内容。
10.3.3试运行
(1)承包商按照第5.1.1条约定提供生产技术或建筑设计时,应确保达到第5.1.1条规定的试运行保证指标或调试检查周期内的功能。
(2)在业主提供第5.1.2条规定的生产技术或建筑设计的情况下,承包商应确保达到第5.1.2条规定的试运行保证指标或调试检查周期内的功能。
(3)试运行时间周期根据相关行业对试运行时间周期的有关规定,在专门术语中规定。
(4)试运行通过或功能通过后,双方应共同完成测试和测试结果的清理工作,并编写评估报告。本报告一式两份,作为本合同的一部分,由本合同双方签字或盖章。用人单位应当按照第10.7条的规定出具验收证书。
10.3.4产品和服务收益的所有权。项目竣工试验和竣工后试验期间的任何产品收益或服务收入应归业主所有。
10.3.5试运考核指标之一是电站试运一段时间后达到协议值,为试运结束。
66 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
10.4完工后测试延迟
10.4.1承包商应根据自身原因采取措施尽快组织测试。当延误导致雇主成本增加时,雇主应有权根据第16.2.1条向承包商索赔。
10.4.2根据第10.3.3条关于试运行的规定,在试运行检查期间,检查因业主原因中断或停止,且中断或停止累计相当于根据特殊条款第10.3.3条第(3)款约定的检查期限内的天数,则应在中断或停止后20天内重新开始试运行,或以其他方式视为通过。
10.5完成后重新测试
10.5.1根据第5.1.1条和第5.1.2条及特殊条款的规定,如果本项目或其任何一方的竣工后因承包人原因而失败,承包人应自费修复缺陷,并根据第10.2.3条约定的试验程序和条件再次进行试验。
10.5.2承包商根据第10.5.1条重新测试,未能再次通过重新测试,承包商应自费修复缺陷,并根据第10.2.3条商定的测试程序和条件重新进行实验。
10.5.3如果承包商完成后的重新测试增加了业主的费用,业主有权根据第16.2.1条向承包商索赔或赔偿。
10.6未通过测试
未通过检测但仍具有生产和使用功能的,按约定处理:
(1)测试不合格的补偿
1)承包方提供的生产工艺技术或建筑设计未通过试运行
67 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
根据本专项条款第5.1.1条约定的工程调试检验保证值或使用功能的功能描述,以及本专项约定的未通过试验的损害赔偿金额的约定,承包人应向发包人支付相应的赔偿金,并视为通过承包人进行的试验。
2)Emloyer提供的生产工艺技术或建筑设计未通过试运行
根据特别条款第5.1.2条约定的承包人的相关责任,按照本特别条款约定或按照本特别条款约定的未通过试验计算的损害赔偿金或赔偿额,承包人应向业主支付相应的赔偿金,此后视为通过承包人进行的试验。
(2)承包人未通过工程调试审查,或业主自费提出勘察、调整、修改建议时,双方应就相应的勘察、修改、试验条款达成协议,业主提供便利。在考试通过之前,雇主不得根据第10.6条第(1)款要求赔偿。
(3)发包人接受本条第(2)款规定,但未在约定期限内向承包人提供便利,导致承包人不能在规定期限内进行调查、调整和纠正的,视为试运行考核通过。
10.7竣工后和测试接受证书
10.7.1竣工验收证书按特殊条款出具。
10.7.2对于第10.3条、第10.4条规定的竣工后测试或试运测试的通过或视为通过,业主应根据第10.7.1条颁发接受证书。第10.5.1条、第10.5.2条和第10.6条。本证书中规定的日期和时间应为这些测试的实际通过日期。
68 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
10.8剥夺生产和使用价值
如果该工程或某一工程未能通过竣工验收,使整个工程失去生产或使用价值,发包人有权要求赔偿未能履行合同,并从提交的履约保证金中扣除。
第十一条质量保证
11.1质量保证协议
11.1.1质量保证协议。根据相关法律签订质量保修协议,是竣工验收的条件之一。依照法律、法规关于保修内容、范围、期限和责任的规定,签订质量保修协议作为附件[3]在这份合同上。业主验收项目之日为承包方保修开始之日。
11.1.2承包商未提交质量保修协议,无正当理由未与发包人签订质量保修协议的,业主有权拒绝完成竣工结算,并拒绝承担已结算竣工款项的逾期权益,尽管双方已有约定。
承包人提交质量责任保证书后仍未与业主签订质量保修协议,拟与发包人签订质量保证书约定责任及延期支付利息的,发包人应自收到保证书之日起第11天起承担工程竣工结清款的延期利息。
11.2质量保证金额
11.2.1质量保证额。这是在特别条款中规定的。
11.2.2从质量保证金中临时扣除。临时扣除质量保证金的办法,应当另行规定。
11.2.3支付质量保修。用人单位应支付第14.5.2条约定的临时扣除的质量保证金。
69 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
第十二条本项目的受理
12.1竣工报告和完整信息
12.1.1根据本项目验收第9.1条的有关规定或第10.8条颁发的验收证书,以及第9.2.2条约定的清理工作和缺陷修复完成并经业主或监理人验收后,承包方应根据第8.1.1条第(1)、(2)、(3)款、第8.2条第(1)、(2)、(3)款、竣工验收、第10.3.3(4)款的测试和试运行竣工试验,召开项目会议。第10.3.3条第(4)款规定的试车测试和竣工后测试结果,提交完整的项目竣工信息。竣工验收报告和项目竣工完整信息的格式、内容和共享应在专门条款中规定。
12.1.2发包人应在收到竣工验收报告及工程竣工日期完整信息后25个工作日内进行更改或确认,承包人应自费对其进行修改。如果业主在25个工作日内没有进行任何修改,则竣工数据和竣工验收报告应视为已确认。
12.1.3建设、生产、使用分期付款的工程,按照第12.1.1条、第12.1.2条的规定办理。
12.2验收
12.2.1验收的组织。业主应根据第12.1.2条的规定,在确认竣工验收报告和完整的竣工资料后组织验收,详细准备工作在20天内完成,费用由承包商承担。
70 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
12.2.2业主应在验收后15天内对竣工验收报告或竣工数据进行进一步修改,承包商应自费进行相应修改。
12.2.3本合同项下工程的施工、生产和分期使用的验收,应按第12.1.3条、第12.2.1条约定的方式分期组织
第十三条合同价格的变更和修改。
13.1变更权
13.1.1更改的权利。雇主拥有批准变更的权力。自生效之日起至验收前一日,用人单位有权以书面通知变更。
13.1.2更改。业主批准或发出的口头或书面指示属于变更,包括业主直接指示或经业主批准由主管发出的指示。
因承包人造成的设计、施工、竣工试验、竣工后试验等方面的缺陷,自费进行的修改、修改和提升,不属于变更。
13.1.3建议更改的权利。承包人有权不定期提出书面变更建议,其内容包括:缩短工期,减少业主在工程、施工、维护、运营等方面的费用,提高已完成工程的效率或价值,为业主带来长远利益等。雇主收到此类通知后,应发出书面通知,禁止收养、收养或补充信息。
13.2改造程度
13.2.1设计变更程度
(1)改变生产加工程序,未扩大或缩小批准的初步设计的生产路线和规模,或者未扩大或缩小本合同项下的生产路线和规模;
71 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
(二)改变平面布局、竖向布局、局部功能,不扩大或缩小初步设计批准的建筑规模,不改变初步设计批准的使用功能;或扩大建筑规模,不改变本合同约定的使用功能;
(三)改变配套工程系统的加工使用功能;
(四)变更控制基点、基高、基准线的;
(五)改变设备、材料、部件的功能、规格、数量的;
(6)无;
(七)超出本合同规定设计额的其他项目;
(8)上述改建的额外工程。
13.2.2变更程度
(1)承包人应按照发包人批准的名单与相关供应商签订合同,或已开始制造、供应、运输等,并通知承包人选择名单上的其他供应商;
(2)发包人要求更改检查、检查、试验、试验和附加试验的地点。
(3)业主要求增加或减少本合同项下竣工后测试的备件、专用工具和材料的数量。
13.2.3施工变更程度
(一)因设计变更而增减设备、材料、构件和改变施工方法的,依照第13.2.1条的规定;
(2)用人单位要求变更考点和增设考点的;
(三)新增施工障碍的,但第5.2.1条第(1)、(2)款另有约定的除外;
(四)经本市政府验收合格或正在验收合格的工程,用人单位发出竣工复验通知书;
(五)上述变更的补充工程。
72 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
13.2.4雇主要求加速的指示。承包商应在业主以书面形式指示时,通过必要手段加快设计、施工或任何相关部分的进度,经业主批准后,承包商应修改执行指令的进度计划,并对增加的解决方案和资源进行估计。如果业主不批准,承包商有权按照相关阶段的进度计划执行。
由于承包方原因,实际进度明显落后于计划的,应按照第4.1.2条规定自费追赶,并按第4.5条规定在工期延迟时承担逾期赔偿金。
13.2.5减少部分工程费用。根据《承包人要求复工》第4.5.4条的规定,如果停工超过45天,承包人在要求复工时仍不能复工或因不可抗力而不能继续工作,则应应一方的要求,以变更的方式减少受影响的工程部分。
13.2.6其他变更。它是根据本项目的具体特点在专门条款中规定的。
13.3更改程序
13.3.1更改通知。为防止变更对本工程的功能或使用功能造成不良后果,业主应事先向承包商发出书面通知。
13.3.2变更通知书建议报告。承包商有义务在收到变更通知后向业主提交书面建议报告,包括:
(1)承包人接受通知书中的变更时,建议报告的内容应包括:支持变更的理由、实施变更的工作内容、设备、材料、人力、机器等方面的估算。如果变更会导致完工日期推迟,应在报告中说明原因,并提交进度计划。
73 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
如果承包商未提交增加的费用和延迟完工日期的估算,则视为此变更与合同价格调整和延迟完工日期无关,业主将不再承担此次变更的任何费用和延迟完工日期的责任。
(2)如果雇主的通知中的更改不被接受,则建议报告中应包括不支持此更改的原因,其中可能包括:
1)该变更不符合法律法规的;
2)承包商难以获得所需的特殊设备、材料和部件;
(三)该变更会降低工程的安全性、稳定性和适用性;
4)生产函数指标和使用函数的保证实现受到不良影响等。
13.3.3业主审批。雇主应在收到承包商根据第13.3.2条提交的书面报告后10天内对建议书进行审查,并发出批准、衰退、变更和进一步要求的书面通知。承包商在等待业主答复期间,不得停止或延误任何工作。
(1)业主在审查和批准承包商根据第13.3.2条第(1)款提交的建议报告中的原因、估计和延迟完工日期后,以书面形式发出变更指示;
74 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
如果业主在向变更指令发送变更指示时未批准本变更中提出的概算或(和)延迟完工日期,则应视为业主自收到本书面报告后第11天起批准了承包商提交的概算和延迟完工日期。
(2)业主应对承包商根据第13.3.2条第(2)款提交的变更不予接受的原因进行审查,并随后发出关于退役、变更和提供进一步补充信息的建议的书面通知,承包商应据此执行。
13.3.4承包方提交13.1.3条约定的建议报告时,应按本条规定办理变更手续
13.4紧急变更程序
13.4.1业主有权以书面或口头形式发出紧急变更指示,命令承包商立即执行本变更。承包商应在收到本指示后立即执行。
13.4.2承包方应在收到紧急通知后10天内提交实施本次变更的工作内容以及设备、材料、人力、机器等的实际消耗费用和相关费用。如果导致实施该变更的项目关键路线延误,承包商应提出延长竣工日期的建议并说明原因,并提交进度计划。
如果承包商在本变更完成后10天内未提交实际消耗费用和有关费用或(和)延迟完工日期的书面资料,则视为与承包商价格调整和延迟完工日期无关,该业主将不再承担本变更的任何责任。
13.4.3在业主收到承包商根据第13.4.2条提交的书面信息后的25天内,业主应向承包商发出关于合理延迟竣工日期的批准合理费用的通知。
业主在收到承包商的本书面报告后25天内,如果仍未批准承包商的费用或延迟完工日期,应视为业主自收到本报告后第26天起批准的费用和延迟完工日期。
75 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
13.5价格变更的确定
每项价格变动的确定,应当以人工、机械、建筑工程单价;或者与工程价格变动相类似;或者协商一致;或者其他有专门条款规定的办法。
13.6建议变更利益划分。
本项目投资、工期缩短,取得承包人根据第13.1.3条提出的变更方案所产生的长期经营利益或其他利益,并经发包人批准的,利益划分办法应在专项条款中规定,并于其他时间签订补充协议作为附件[]在这份合同上。
13.7合同价格调整
承包商应在下列情况发生后30天内向业主或监理方发出书面通知,说明合同价格的原因和调整金额。业主确认的金额为合同价款的可调整额,支付或扣除本施工阶段的进度款。合同价格调整应包括以下内容:
(1)本合同签订后,应遵守法律、法规、国家政策变化和行业法规对合同价格的影响;
(二)用人单位依照变更程序第13.3条至第13.5条批准增减变更费用的;
(3)按照本合同规定的其他增减报酬进行调整,或者除适用法律另有规定外,本合同未约定增减报酬的,用人单位不承担本次调整的责任;
(4)合同变更不涉及合同价格的调整。
76 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
13.8合同价格调整争议
合同双方未就本工程变更、合同价款调整或协商后延迟完工的费用达成一致的,应按本合同第16.3条关于争议的规定解决,发生争议时再作决定。
第十四条合同总价和付款
14.1合同总价和付款
14.1.1合同总价。本合同为总价合同,除本合同第十三条对合同价格的变更和调整,以及本合同中其他有关增减金额的条款外,不得调整合同总价。
14.1.2付款
(1)合同价款币种为人民币,在中国内支付给承包人
(2)业主应按照合同约定的付款类别和付款时间表向承包人支付合同价款。
14.2绩效保证金(不适用于本合同)
14.2.1履约保函。如果承包商应根据本合同向业主提交履约保函,其格式、金额和提交时间在特殊条款中有规定。
14.3预先付款
14.3.1预付款金额。发包人同意预付款金额按合同价格支付,具体金额另行约定。
14.3.2预付款。业主应在合同生效、签署主要设备协议、道路围栏完工(经业主确认)后5个工作日内,按第14.3.1条约定的预付款金额向承包商付款。
14.3.3预付款扣除
(一)扣除预付款。预付款扣除的方式、比例和时间安排在专门条款中约定。
77 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
(2)当雇主收到验收证书或合同终止,但预付款尚未扣除时:
1)业主有权从应付给承包商或属于承包商的款项中扣除一笔或数倍的款项;
2)如果本合同约定但未约定提交预付款保证金,业主有权扣除尚未从履约保证金中扣除的金额,当扣除额应超过应付给承包商的金额或属于承包商时;
3)如果没有本合同约定的履约保证金,业主有权要求承包商支付尚未扣除的剩余款项,当扣除额超过应支付给承包商的金额或属于承包商时
14.4工程进度付款
14.4.1项目进度付款。项目进度付款包括设计进度、进度、施工进度、竣工测试进度的支付,以及竣工后测试服务费、工程承包管理费等,付款方式、时间、条件在约定的特殊条款中有约定。
14.4.2特殊条款中规定了根据具体情况支付进度的其他应付款项。
14.5临时扣除和支付质量保证
14.5.1临时扣除质量保修。根据第11.2.1条约定的质量保证金额和第11.2.2条约定的质量保证金额扣除,暂扣质量保证保证金。
14.5.2支付质量保修保证金
(1)在办理工程竣工验收和工程竣工结算时,业主应支付根据第14.5.1条临时扣除的总保证金总额的一半(特别条款另有约定的除外)。在此之后,如果承包商没有通知业主新的缺陷,或委托业主修复缺陷,业主可以从剩余的保修保证金中扣除所发生的费用。发包人应在收到验收证书之日起15天内,向承包人支付暂扣的保修保证金余额。
78 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
(2)在处理工程竣工验收和工程竣工结算时,如果承包商申请提供业主批准的剩余一半质量保证金,业主应在收到保证金后支付剩余的一半保证金。在此之后,如果承包商没有自费修复新的缺陷,或委托业主修复缺陷,业主可以从剩余的保修保证金中扣除发生的费用。自收到验收证书之日起一年后的15天内,雇主应退还保证金。提交保证保证金的格式、金额和时间在特别条款中约定。
14.6根据付款时间表付款
14.6.1根据付款时间表申请付款。按进度计划申请付款,应根据本合同协议对合同价格的约定,并由承包商按照付款期限以特殊条款提交计划实现或完成主要计划工程量(包括设计、施工、竣工测试和竣工后测试等)的主要形象进度以及各阶段的付款金额,以及根据特殊条款的格式、内容、数量和提交时间。
各阶段申请报告中的支付金额包括:
(一)以特别条款约定的本阶段应用量;
(二)根据第13.7条对合同价格增减的调整额;
79 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
(三)预付款第14.3条约定的应付和扣除的金额;
(四)质量保证保证金第14.5条约定的已缴暂扣金额;
(五)按照《赔偿金》第十六条第二款增减的数额;
(6)本合同其他时间签订的补充协议约定的增减金额。
14.6.2当业主按付款时间表付款时,承包商的实际工作进度和实际进度明显落后于付款时间表时,业主有权通过与承包商协商减少当期付款金额,并有权与承包商共同调整付款时间表。承包商的以下付款申请和业主的付款应以调整后的付款计划为基础。
14.6.3如果按照第14.6条约定的付款进度计划付款,则第14.6条不能按照申请按月进度付款的方式达成付款协议。
14.7付款条件和时间安排
14.7.1付款条件。如果承包商提交履约保证金,保证金应作为业主付款的条件;如果没有约定的履约保证金,业主应按约定支付各种款项。第14.7.2条规定的预付款应按照约定的第14.3.2条规定支付。
14.7.2项目进度付款
(1)按月进度申请和支付。业主应在收到承包商提交的月度付款申请报告之日起25天内,根据项目月度进度第14.5.1条的规定进行审查并付款。
80 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
(2)申请及按付款时间表付款。业主应在收到承包商根据第14.6.1条提交的各阶段付款申请报告之日起25天内审查并付款。
14.8缓缴
14.8.1由于业主原因,自未向承包人支付本合同项下所有款项之日起15日起,应按人民中国银行出具的与延期付款相同期限的贷款利率向承包人支付逾期利息。
14.8.2当业主延迟付款超过15天时,承包商有权向业主发出付款通知,如果收到通知后仍不能付款,承包商可暂停部分工程,并遵守业主暂停执行的第4.6.1条。
在协商延期付款协议时,业主应按照延期付款协议中约定的金额、时间、金额和利息支付;当双方未能达成延期付款协议,导致项目无法实施时,承包商可以停止部分或全部项目,业主将承担违约责任,所发生的导致项目竣工日期推迟的关键路径延误。
14.8.3如果业主拖欠款项超过60天,并影响到整个项目,业主应按人民中国银行颁布的同期同类贷款利率的两倍支付逾期利息,延期付款利息的计算从延期付款之日起至实际付款之日开始,作为延期付款的违约金额。
14.9税务事务和海关
14.9.1业主和承包商应按照国家有关税收规定,履行各自的职责和义务,包括进口税。
81 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
14.9.2一方在享受本合同进口工程设备、材料和设备的进口增值税和关税减免时,有义务协助和配合办理免税手续。
14.10赔偿金的支付
14.10.1经协商、仲裁裁决或法院判决雇主索赔的赔偿额,业主可从每月支付给承包商的进度付款或付款计划中扣除索赔金额。当承包商的应付款不足以扣除业主索赔的金额时,当承包商承诺履约保证时,应从履约保证金中扣除。当履约保证金不足以扣除或未约定履约保证金时,承包人应单独支付索赔赔偿金。
14.10.2承包商可通过谈判、仲裁裁决或法院判决确定索赔金额,承包商可将索赔金额列在月度进度付款申请书或付款计划申请书中,业主应在本阶段付款中支付相应金额。如果业主不这样做,并且业主同意在本合同中提交履约保证,承包商有权从履约保证金中扣除。或双方未约定履约保证金时,雇主应另行支付所要求的赔偿金。
14.11竣工后结算
14.11.1提交竣工结算信息。根据第12.1条,承包人应在业主确认承包人提交的验收报告和竣工资料后15天内提交竣工结算报告并完成竣工结算资料。
82 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
14.11.2竣工结算最终信息。承包商应在收到验收报告和承包商提交的竣工信息后15天内,经业主审查同意纠正建议后,自费进行更正,并提交竣工结算的最终报告和竣工结算的最终信息。如果竣工结算信息不全,导致竣工后结算延误和后续付款延误,承包人应承担上述事件的所有责任。
14.11.3竣工结算。业主应根据与承包商商定的第14.11.2条,在提交最终竣工结算信息之日起15天内完成所有竣工结算付款。结算后,业主应按照第14.2.1条的要求,将承包商提交的履约保证退还给承包商。承包商应将按照第14.2.2条的要求提交的付款保函退还给业主。
14.11.4未回复竣工结算报告。如果业主在收到承包商按照第14.11.1条的规定提交的竣工结算报告和完整的竣工结算信息后15天内没有提出修改建议和答复,应视为业主对上述报告和信息的批准。业主应按照第14.11.3条的规定结清竣工结算价款。
14.11.5雇主未支付竣工结算款项:
(1)如果业主未能根据第14.11.3条向承包商支付竣工结算的剩余应付款,承包商有权从业主根据第14.2.2条提交的付款保证金中扣除相同数额的款项。
如果业主未按照第14.2.2条的规定提交付款保证金,业主应从承包商提交最终结算资料之日起第31天起,按中国银行的同期贷款利率支付延迟支付的竣工结算款项及其利息。
83 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
(2)根据第14.11.3条,如果业主未能在约定的30天内提出修改或答复或未能向承包商支付剩余的竣工结算金,自提交最终结算信息之日起第31天起,按中国银行同期同类贷款利率支付竣工结算延期付款及其利息来自承包商。
如果业主在提交竣工结算最终信息之日起15天内仍未付款,承包商有权根据第16.3条的争议和裁决予以解决。
14.11.6未按时提交竣工结算报告和填写结算资料。在业主批准工程竣工验收报告后15天内,如果承包人未能向业主提交竣工结算报告和完整的结算资料,导致工程竣工结算不能正常进行,或工程竣工结算不能按时结算,业主可以要求承包人交付工程,承包人应按此要求交付;或者业主不得要求交付工程,承包人应承担保管、维护和保管的费用和责任,不包括第九条工程验收中规定的工程任何用途或验收部分。
14.11.7承包商未支付竣工结算
(1)如果承包商未能根据第14.11.3条向业主支付竣工结算的剩余应付款,业主有权从承包商根据第14.2.1条提交的履约保证金中扣除相同数额的款项。
如果履约保证金不足以扣除,承包人应自提交最终结算资料之日起第31天起按中国银行同期贷款的利率支付竣工结算的滞纳金及其利息。如果承包方在提交最终信息后60天内未付款,业主有权参照第16.3条提出的争议和解决争议的决定。
84 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
(2)本合同未约定履约保证金的,承包人应自提交最终资料之日起第31天起,按与中国银行相同期限的贷款利率支付拖欠的竣工结算款项及其利息。如果承包方在提交最终信息后60天内未付款,业主有权参照第16.3条提出的争议和解决争议的决定。
14.11.8关于竣工结算的争议。业主收到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料后30天内发生竣工结算争议时,可联合委托具有适当资质等级的工程价格咨询机构进行竣工结算审核,并根据审核结果进行结算。如果审计结果仍有争议,应按照第16.3条的争议和决定予以解决。
第十五条保险
15.1承包商保险
15.1.1合同价格中应包括适用法律、行政法规和特别规定规定的承包商承保的险种。承包人承保的险种、保险范围、保险金额、保险期限和有效期应在专门条款中规定。
(1)保险由承包人承保并受适用的法律、行政法规和本特别条款的约束的,应根据施工阶段的要求分阶段投保。
(2)在本合同执行期间,承包人根据新颁布的法律或行政法规投保新的强制保险时,合同价格将按照合同价格变更调整第13条的规定进行调整。
85 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
15.1.2向共同被保险人提供保险单时,保险赔偿金应分别适用于每一共同被保险人。承包人代理被保险人的,保险人应当确保被保险人符合保险单约定的条款和赔偿金额。
15.1.3承包商收到保险人对保单协议的损失、损坏、损坏、修理、购买、重建和赔偿的索赔。
15.1.4承包商应向业主提供一份保险单复印件、保险费支付单据复印件和保险项目及其保险期限内保险单生效证明。
15.2一切风险保险和第三方责任保险
对于建筑工程、安装工程的一切险和第三者责任险,无论投保人是否应为本合同的任何一方,另一方均应同时为保险合同的被保险人。具体投保人在特别条款中约定。
15.3有关保险的其他法规
15.3.1承包商负责设备、材料和零部件的运输,并由承包商投保。除非特别条款另有约定,此保险费已包含在合同价格中。
15.3.2保险事项发生事故时,在场各方有责任采取必要措施,防止损失和损害的扩大。
15.3.3本合同未约定的保险费由双方根据各自需要自行承担。
86 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
第十六条违约、赔偿和裁决
16.1违约责任
16.1.1发生下列情况时,雇主应承担违约责任:
(1)发包人未按第5.2.1条第(1)款、第(2)款和第5.1.1条执行,未提供真实、准确、完整的加工工艺和建筑模型、本工程基本情况和现场缺陷信息;
(二)发包人未按第十三条规定调整合同价款,未按预付款、施工进度、竣工结算规定约定的种类、金额、时间支付相应款项的;
(3)用人单位未履行本合同规定的其他职责和义务。
发包人应采取补救措施,并赔偿承包人造成的损失。如果出现项目延误的关键路径,应推迟竣工日期。雇主承担的违约责任并不减少或免除雇主在本合同项下继续履行的其他职责和义务。
16.1.2发生下列情况时,承包人应承担违约责任:
(一)承包人未按照《建设工程质量及其检验》第7.5条规定的规定,对永久工程提供的设备、材料、构件进行检查,不进行缺陷修复的;
(二)承包人三次竣工仍未通过竣工试验,或三次竣工后仍未通过竣工试验,致使部分或整个工程丧失使用价值、生产价值和使用利益的;
(三)承包人未履行本合同规定的其他职责和义务的;
(4)经业主同意或未经必要授权,承包人将项目转让给另一方,或根据适用法律禁止转让。
承包商应采取行动,弥补和赔偿因上述违约行为给业主造成的损失,但不应减少或免除承包商继续履行本合同项下其他职责和义务的责任。
87 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
16.2赔偿要求
16.2.1雇主的索赔。如果业主认为承包商未履行本合同项下约定的职责、义务和任务,有权根据本合同以及与本合同文件和资料有关的情况和事项,获得承包商承担的损失、损害和伤害赔偿,且承包商尚未按照本合同履行赔偿义务,业主有权要求承包商赔偿,该赔偿应以法律和本合同为依据,按下列程序进行:
(1)雇主须在补偿事件发生后30天内发出其申索人的补偿通知。如果未能如上所述,除非法律另有规定,承包商将被免除任何责任;
(二)用人单位应当在发出赔偿通知后30天内,以书面形式提供有关正当理由、条款依据、能够证明的有效证据和估计赔偿金额的资料;
(3)承包商应在收到赔偿信息后30天内与业主谈判或答复,或要求提供进一步的赔偿证据和赔偿理由;
(4)如果承包商在收到赔偿信息后30天内未与业主谈判、答复或提出进一步要求,则视为已获承包商批准索赔;
(5)如果补偿事件具有持久影响,则应将补偿情况发送给承包商,业主应在影响停止后30天内提交最终补偿报告和最终估计数。其程序应与本条第(1)款至第(4)款商定的程序相同。
88 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
16.2.2承包商的索赔。如果承包商认为业主未履行本合同项下约定的职责、义务和任务,有权根据本合同及与本合同文件和资料有关的情况和事项,以及延误竣工日期,获得业主承担的损失、损害和伤害赔偿,且业主尚未履行本合同规定的赔偿义务,承包商有权要求业主赔偿,该赔偿应以法律和本合同为依据,按下列程序进行:
(1)承包商应在赔偿事件发生后30天内向其索赔人发出索赔通知。如果未能如上所述,除非法律另有规定,否则雇主将被免除任何责任;
(2)承包人应在发出赔偿通知后30天内,以书面形式提供与正当理由、条款依据、可证明的有效证据和赔偿估计有关的信息;
(3)发包人在收到赔偿信息后30天内,应与承包人谈判或答复,或要求提供进一步的赔偿证据和赔偿理由;
(4)如果业主在收到赔偿信息后30天内未与承包商谈判、答复或提出进一步要求,则视为业主批准索赔;
(5)如果补偿事件具有持久影响,应将其情况发送给业主,承包商应在影响停止后30天内提交最终补偿报告和最终估计数。其程序应与本条第(1)款至第(4)款商定的程序相同。
16.3争议和裁决
16.3.1争议的解决程序:当争议发生时,双方当事人应先通过谈判达成和解;或者没有达成和解,或者当事人明确表示拒绝谈判解决,可以同时采取仲裁和法律行动。约定的仲裁机构的名称和地点由专门条款规定。
89 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
16.3.2争议不影响执行。当争议发生时,应继续履行本承包商的职责和义务,以确保本项目的继续进行。除下列情形外,任何一方均不得停止工程或部分工程:
(一)本合同一方当事人不能继续履行本合同,经协议中止执行的;
(二)仲裁机构或者法院裁定停止执行的。
16.3.3停止工程保护。本合同各方应根据本合同项下的职责、义务和责任,按照第16.3.2条的约定,保护与本项目有关的相关文件、资料、图纸和竣工工程,以及停工工程或部分工程的设备、材料和部件。
第十七条不可抗力
17.1发生不可抗力时的职责
17.1.1告知义务。发现或者发现发生不可抗力事件的一方,有义务立即通知对方。根据本合同约定,项目现场看护责任方在发生不可抗力时,应以其身份迅速采取措施,将损失降至最低;另一方应全力协助并采取措施。应立即暂停施工或工作。
17.1.2报告义务。如果照顾承包商,承包商应在不可抗力事件结束后48小时内通知雇主损坏和损失。当不可抗力事件持续时,承包商每周向雇主和项目总总监报告,除非对报告期另有约定。
90 |
目录表 |
合同号: SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
17.2不可抗力的后果
因不可抗力事件造成的费用、损害和损失,按照下列规定确定延迟竣工的费用:
(一)永久工程大厅设备、材料、零部件的损失和损坏由用人单位承担;
(二)根据用人关系,分别处理员工的痛苦;
(三)承包人的机器、设备、财产和临时工程的损失和损害由承包人承担;
(四)承包人因不可抗力造成的停工损失由承包人承担;
(五)不可抗力事件发生后,因延迟履行合同约定的保护义务而造成的相应持久责任和损失,由当事人承担;
(6)业主通知恢复施工时,承包方应在接到通知后20天内或根据双方约定的具体条件,在接到通知后20天内或根据双方约定的具体条件,提交清洁、修复方案及其概算、进度安排等资料和报告,清洁、修理费由业主确认后承担。修复工作的完成日期应相应推迟。
第十八条无
第十九条效力和终止
19.1.1本合同的效力。本合同协议自本合同约定的日期起生效。合同正本和复印件的数量在特别条款中约定。
19.1.2除本合同质量保函约定外,合同双方履行双方约定的完成和结算合同的全部义务后,合同终止。
19.1.3合同终止后,双方应遵守诚实信用原则,履行告知、协助、保密义务。
第二十条补充条款
根据有关法律、行政法规、行业法规的规定,结合项目实施情况,协商一致后,可以在特殊条款中具体约定、补充或变更一般条款和条件的内容。
91 |
目录表 |
合同号: SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
第三部分特殊术语
第一条一般规定
1.1定义和解释
根据本合同的特点,补充协议的另一种定义为:无。
1.2语言
本合同以中文书写、解释和解释。
1.3适用法律
需要双方指定的法律法规:中国法律法规、项目现场指定的部门规定和地方性法规。
1.4标准、法规
1.4.1适用的标准和法规(名称):《光伏发电项目典型设计》(参照附录1)、《光伏电站施工质量检验验收规程》(附录2)和国家及专业技术标准。
1.4.2用人单位国外标准规定的名称、份数和时间:无。
1.4.3缺乏书面规范和标准的协议:目前没有。
业主技术要求:光伏发电项目典型设计(见附件1)、《光伏电站施工质量验收规程》(附件2)及国家和专业技术标准。
承包商提交施工组织设计方案的时间:合同生效后10天内。
培训协议:双方协商后另行补充。
1.5机密事项。
1.签署商业保密协议:无。
2.签订技术保密协议:无。
92 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
第二条雇主
2.1雇主代表
雇主代表姓名:[];
用人单位代表职务:项目经理;
发包人代表职责:按照国家有关法律、法规和规定,对本项目施工的安全、质量、进度、运营、管理等方面进行监督。
第三条承包商。
3.1承包商的共同义务和权利。
3.1.1经双方同意,承包方应提交报告的种类、名称、要求、报告期限、提交时间和报告份数:待协商。
3.2项目经理
3.2.1项目经理姓名:[]
项目经理职责:全面负责本项目的工程建设。
项目经理权限:严格限制在本项目范围内。
更换其他项目项目经理或其兼职的协议:项目经理不得同时兼任其他项目经理,项目经理的变更须经业主批准。承包人应配备2人办理对外手续,人员和手续费用由承包人承担。
3.3分包合同
3.3.1委外协议
双方商定的分包事项和分包商名单:协商后补充。
93 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
第四条进度计划、延迟和暂停
4.1进度计划
4.1.1承包人提交的工程进度计划的份数时间:书面形式7份,电子形式1份,合同签订后10日内。
4.1.2项目开工后,承包商应在每周五16:00前和每月25日前将项目周报和月报送交业主。内容包括:本周、当月的施工安全、质量和进度,以及下周、当月的施工计划和施工安全、技术等措施。
4.2施工进度
4.2.1施工进度计划(表格或文字)
提交的基本施工进度计划(名称):指土地所有人批准的施工组织方案。
提交的关键部分(名称)施工进度计划:指土地所有者批准的施工组织方案。
第五条技术与设计
5.1生产加工技术、建筑艺术造型
5.1.1承包商提供的生产技术或建筑设计在工程调试中的检验保证值和使用功能如下: 光伏发电项目的典型设计(参见附录1),光伏电站施工质量验收程序(附录2)和国家和专业技术标准。或工程调试检验保证值和使用功能,分别如下:主要技术指标指 光伏发电项目的典型设计(请参阅附录1)、光伏电站施工质量验收程序(附件2)和国家和专业技术标准和国家和专业技术标准。
94 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
5.2.2业主提供的生产技术或建筑设计工程调试中的检验保证值和使用功能如下: 光伏发电项目的典型设计(请参阅附录1)、光伏电站施工质量验收程序(附录2)和国家和专业技术标准。
或工程调试检验保证价值和使用功能分别如下:主要技术指标光伏发电项目的典型设计(请参阅附录1)、光伏电站施工质量验收程序(附录2)和国家和专业技术标准。
5.2设计
5.2.1雇主的责任
(1)提供项目基本信息。用人单位提供的基本资料的种类、内容、数量和时间:用人单位委托江苏中弘光伏工程技术有限公司免费提供基本资料。
(2)提供现场缺陷信息。业主提供的现场缺陷信息的种类、内容、数量和时间:业主委托江苏中弘光伏工程技术有限公司免费提供缺陷信息。
5.2.2承包商的职责
(1)经双方协商,发包人委托承包人提供工程基本情况、现场缺陷情况,并可在本条规定的期限内提出进一步要求。
5.2.3操作手册。提交的复印件数量和最终截止日期:7份书面形式,1份电子版,项目完成前1个月。
95 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
第六条工程材料
6.1提供工程材料
6.1.1业主提供的永久工程的设备、材料和部件的类别、概算和规格:无。
6.1.2承包商提供的永久工程设备、材料和零件的类别、估算和规格:指设计角度提供的设备清单。
6.2项目材料储存和剩余
6.2.1工程材料的储存
委托承包人的工程材料的种类和概算:光伏组件[]MWP。
承包人应在合同生效后10天内及时提交保管和维护计划。
业主提供的仓库、堆场、设施和设备:无。
第七条建设
7.1对雇主的义务
7.1.1提供参考坐标信息
提供参考坐标信息的内容和时间:无。
7.1.2入职条件和日期
承包商的入职条件:由承包商负责
承包人入职日期:合同生效10天后。
7.1.3临时水、电等由承包人提供和提供的临时水、电等类别并按单价计算:承包人负责。
19.1.4承包商的其他职责:无。
7.2对承包商的义务
7.2.1施工组织设计
项目总施工组织设计的数量和时间:书面形式7份,电子形式1份,合同生效后10日内。
96 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
主要部分工程施工组织设计的名称、编号、报送时间:土木工程、构件桩基础、支撑工程、系统工程、工程设备安装调试、监控系统、屋面加固改造(如有)。
7.2.2提交临时占用土地信息
提交临时占用土地信息的时间:应在项目设计阶段提供。
7.2.3提交临时用水、用电信息
承包方所需水、电的质量、正常用量、高峰用量、使用时间:无。
业主提供的施工用水、用电的种类和数量:承包方负责。
提交该水电点位置数据的时间:无。
7.2.4承包商的其他职责:无。
7.3人力和机械资源。
7.3.1人力资源规划清单的格式、内容、份额、提交时间:指施工组织设计方案。人力资源实际录入的报告格式、数量、报告期限:指施工组织的设计方案。
7.3.2机械资源计划清单的格式、内容、份额及提交时间:指施工组织设计方案。机械资源实际入账的报告格式、数量和报告期限:指施工组织的设计方案。
97 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
7.4质量与检验
7.4.1检查过的部件和参与者。
三方的部分、标准和格式:《光伏电站施工质量检验验收规程》(附录2)和国家及专业技术标准。
7.5秘密工程和检查的中间零件
7.5.1隐蔽工程和检查中间部件
所需检验隐蔽工程及相关中间件的分类、场所、质量检验内容、标准、形式及参与方协议,由监理机构制定。
7.6健康、安全和环境管理
7.6.1健康、安全和环境管理
提交健康、安全和环境管理计划的数量和时间:7份书面形式,项目开工前10天。
所有上述提交的文件应提供一份电子文件的副本(CAD、Word、EXCEL等)
7.6.2项目开工前双方签订项目安全协议,见附件[v]
第八条竣工测试
本合同项目包括竣工测试。
8.1竣工测试的职责
8.1.1承包商的一般义务
(1)竣工测试计划
提交竣工测试计划的次数和时间:书面形式7份,竣工测试前10天。
所有上述提交的文件应提供一份电子文件的副本(CAD、Word、EXCEL等)
98 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
第九条项目接受
9.1项目受理
9.1.1工程验收
工程验收日期:经240小时调试和缺陷整改后,甲方应在7个工作日内组织验收,否则视为工程验收。
9.1.2接收项目信息
应提交竣工测试信息的类别、内容、份额和时间:书面形式7份,光盘一份,项目竣工并接受后一个月。
所有上述提交的文件应提供一份电子文件的副本(CAD、Word、EXCEL等)
第十条竣工后测试
10.1职责和义务
10.1.1雇主的责任
(1)其他职责和工作:无。
10.1.2承包商的职责
(1)向业主提交竣工后测试的测试方案的数量和时间:指施工组织设计方案。
(2)其他职责和工作:无。
10.2竣工后测试程序
10.2.1按双方确定的测试方案实施。
10.2.2完成后通知测试日期
竣工后测试开始日期:自主管签字之日起。
10.3竣工后测试和试运行检查
10.3.1试跑考试
(1)试运行检查期限:240小时。
99 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
10.4未通过考试
10.4.1未通过审查的赔偿
1)承包商提供的生产工艺技术或建筑模型未通过试运行的补偿
工程赔偿:本合同双方应纠正规定的工期。承包人整改后未在规定时间内通过检验的,经第三方确认后应赔偿发包人的损失,并不免除进一步整改。承包商应赔偿业主因此造成的损失,不得免除进一步整改以通过试运行。
2)对业主提供的生产工艺技术或架构模型试运行不合格的补偿。
承包商应赔偿因此而给业主造成的损失,不得免除业主为通过审查而进一步整改的责任。
10.5考试合格证明
10.5.1本合同项下的竣工后试验和检验证书由工程师颁发。
第十一条质量保证责任
11.1担保保证金
11.1.1保修保函
质量保修金额应包括在[]元/瓦a组件设备为:[] %.
质量保修的扣除方法见附件[ 3 ],权证债券有效期为1年(自验收合格后颁发资质证书之日起)。
质量保修期:整个系统保修1年(自验收之日起),逆变器、变压器等主要设备保修5年以上,具体以技术协议为准。
100 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
11.2工程质量保修协议见附件[ 3 ]
第十二条项目受理
12.1竣工信息和竣工报告
12.1.1竣工资料和验收报告
验收报告的格式、数量和提交时间:Word格式7份,光盘1份,竣工验收后2个月内。
竣工资料的格式、份数和提交时间:Word格式,Word格式7份,光盘1份,竣工验收后2个月内。
所有上述提交的文件应提供一份电子文件(CAD、Word、EXCEL等)的副本。
第十三条合同价格的变更和调整
13.1改造程度
13.1.1其他更改
根据本项目特点约定的其他变更幅度:无。
13.1.2价格变更的确定
商定的每一次价格变动的计算方法:没有。
14合同总价及付款
14.1合同总价人民币[ 143,500,000.00 ],(大写形式[])
14.2有效性
14.2.1本合同生效,取得条件如下:
A.承包商在外线开工,签订主要设备合同,道路和围栏竣工,并由业主确认;
B.为本项目的备案进行收购;
(三)取得省政府批准文件;
4.等额的财务收据;
101 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
雇主向承包商支付的费用[20]在所有这些条件满足并从承包商收到等额资金后,支付合同价格的%(电汇方式);
14.2.2雇主工资[ 50 ]在收到承包商的等额资金和本项目10 MW桩基和框架的财务收据并已完成第一批太阳能电池板到达现场后的5个工作日内支付工程价款的%。
14.2.3竣工验收完成后,在买方确认并收到卖方相应金额的财务收据后5个工作日内,买方应支付合同总价的12%(电汇)
14.2.4质量保证金为工程价款的3%,有效期为1年。本工程验收合格后,发包人应向承包人支付保证金。
14.3协议发票:增值税专用发票。
14.4履约保证金
14.4.1履约保证金:无。
14.4.2履约保证金发放
14.4.2.1自竣工结算之日起一年内,如果项目产量达不到约定的要求,甲方可以直接扣除发电保证金保证金以弥补损失,如果保证金不足以弥补,乙方应补充,乙方应自费增加到本项目中。
14.4.2.2如果承包商未能在担保有效期内履行本合同项下的义务,业主有权向担保追偿。对于不足的部分,业主有权继续向承包商求助。
102 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
第十五条保险
15.1承包商保险
双方同意,保险类型应由承包人承保,保险范围、保险金额、保险期限和期限:在项目施工期间。
15.2一切风险保险和第三方责任
雇主保险:
雇主和其他承包商员工的个人保险;
雇主和其他承包商员工的汽车保险;
承包商承保的保险,包括但不限于:
承包合同范围内的施工安装一切险;
第三方责任保险;
承包商的车险。
保险公司(包括承包商和业主)由业主指定的保险经纪人组织投标选定。
第十六条合同纠纷的解决、合同效力和终止
因本合同引起或与本合同有关的任何争议,应由双方通过友好协商解决。如果协商不成,任何一方都可以将争议提交上海仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。仲裁费由败诉方承担。
合同的其余部分将继续有效,直到裁决结果出来。
本合同一式两份,双方各执一份。
103 |
目录表 |
合同号:SMX-JSZH - [ 2019 ] - [ 035 ] |
附件:形式清单
(下面没有内容)
104 |