本文件副本作为附件排除了某些确定的信息，因为此类信息(I)不是实质性的，(Ii)如果公开披露可能会造成竞争损害。遗漏用符号表示[…***…]. Execution Version DISBURSEMENT AGREEMENT among WILMINGTON TRUST, NATIONAL ASSOCIATION, as Disbursement Agent and WILMINGTON TRUST, NATIONAL ASSOCIATION, as Administrative Agent and SUNSEEKER FLORIDA, INC., as Borrower dated as of October 13, 2021 TABLE OF CONTENTS Page 1. DEFINITIONS AND RULES OF INTERPRETATION .............................................................1 1.1 Definitions ..........................................................................................................................1 1.2 Rules of Interpretation ................................................................................................... 13 2. APPOINTMENT OF DISBURSEMENT AGENT; ESTABLISHMENT OF ACCOUNTS; RELATED PROVISIONS ............................................................................................................ 13 2.1 Appointment of the Disbursement Agent ...................................................................... 13 2.2 Establishment and Funding of Accounts ...................................................................... 13 2.3 Acknowledgment of Security Interest; Control ............................................................ 14 2.4 Account Management ..................................................................................................... 14 3. CERTAIN RESPONSIBILITIES OF THE DISBURSEMENT AGENT ................................ 14 3.1 Disbursements ................................................................................................................. 14 3.2 Transfer of Funds at Direction of the Administrative Agent ...................................... 15 3.3 Payment of Compensation .............................................................................................. 15 3.4 Periodic Review ............................................................................................................... 15 3.5 Special Procedures for Unpaid Contractors ................................................................. 17 4. DISBURSEMENTS ....................................................................................................................... 17 4.1 Procedure for Disbursements and Approvals............................................................... 17 4.2 Use of Disbursed Funds and Borrower’s and Guarantor’s Payment of Project Costs from Other Sources ................................................................................. 22 4.3 Disbursement of Funds Following Substantial Completion ........................................ 22 4.4 Final Disbursement ......................................................................................................... 22 5. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES ............................................................................ 22 5.1 Existing Unincorporated Materials ............................................................................... 22 5.2 Sufficiency of Interests and Project Documents ........................................................... 23 5.3 Project Budget ................................................................................................................. 23 5.4 Reserved ........................................................................................................................... 23 5.5 Force Majeure ................................................................................................................. 23 5.6 Project Schedule .............................................................................................................. 24 5.7 Plans and Specifications ................................................................................................. 24 5.8 Construction of Project .................................................................................................. 24 6. COVENANTS ................................................................................................................................ 24 6.1 Amendments to Project Budget ..................................................................................... 24 6.2 Material Construction Contract Amendment Process ................................................ 25 6.3 Key Construction and Design Contracts ....................................................................... 25 6.4 Disbursement Agent and Administrative Agent Not Responsible .............................. 26 6.5 Required Equity Amount ............................................................................................... 26 6.6 Final Plans and Specifications; Material Change Orders ........................................... 26 6.7 Final Completion Covenants .......................................................................................... 27 6.8 Application of Casualty Event Proceeds ....................................................................... 27 6.9 Reports ............................................................................................................................. 27 6.10 Notices .............................................................................................................................. 28 6.11 New Permits and Permit Modifications ........................................................................ 28 6.12 Retainage Amounts ......................................................................................................... 28 6.13 Utility Easement Modifications ...................................................................................... 28 6.14 Project Schedule Amendments ...................................................................................... 28 7. EVENTS OF DEFAULT .............................................................................................................. 28 8. LIMITATION OF LIABILITY ................................................................................................... 29 9. INDEMNITY ................................................................................................................................. 31 ii 10. TERMINATION ........................................................................................................................... 31 11. SUBSTITUTION OR RESIGNATION OF THE DISBURSEMENT AGENT ....................... 31 11.1 Procedure ......................................................................................................................... 31 11.2 Successor Disbursement Agent by Merger, etc. ........................................................... 32 11.3 Eligibility; Disqualification ............................................................................................ 32 12. MISCELLANEOUS ...................................................................................................................... 33 12.1 Delay and Waiver ............................................................................................................ 33 12.2 Invalidity .......................................................................................................................... 33 12.3 No Authority .................................................................................................................... 33 12.4 Assignment....................................................................................................................... 33 12.5 Benefit .............................................................................................................................. 33 12.6 Entire Agreement; Amendments ................................................................................... 33 12.7 Notices .............................................................................................................................. 34 12.8 Counterparts ................................................................................................................... 34 12.9 Right to Consult Counsel ................................................................................................ 34 12.10 Choice of Law .................................................................................................................. 35 12.11 Consent to Jurisdiction ................................................................................................... 35 12.12 Further Assurances ......................................................................................................... 35 12.13 Reinstatement .................................................................................................................. 35 12.14 WAIVER OF JURY TRIAL .......................................................................................... 36 12.15 Substitution of Accounts ................................................................................................. 36 12.16 Confidentiality ................................................................................................................. 36 12.17 Force Majeure Event ...................................................................................................... 36 12.18 Severability ...................................................................................................................... 36 iii TABLE OF EXHIBITS Exhibit A Form of Disbursement Request B Reserved C Form of Project Budget Amendment Certificate D Form of Material Construction Contract Amendment Certificate E-1 Form of Borrower’s Completion Certificate E-2 Form of Borrower’s Final Completion Certificate F Forms of Consents to Collateral Assignment G Form of Final Plans and Specifications Amendment Certificate H List of Key Construction and Design Contracts

1付款协议本付款协议(经不时修订、补充、重述或以其他方式修改)于2021年10月13日(“截止日期”)由作为付款代理的全国协会Wilmington Trust(连同根据本协议允许的任何后续付款代理，称为“付款代理”)、Wilmington Trust，National Association，作为信贷协议(定义见下文)下的行政代理(连同其在信贷协议下不时以此类身份的继承人和受让人)签署，日期为2021年10月13日(“截止日期”)。管理代理)和圣汐佛罗里达公司，佛罗里达州的一家公司(借款人)。独奏会A项目。借款人希望设计、开发、建造、装备、融资、拥有和运营位于佛罗里达州夏洛特港的酒店和度假村设施(“该项目”)。B.信贷安排。同时，根据该特定信贷协议(经不时修订、补充、重述或以其他方式修改的“信贷协议”)，借款人、行政代理、不时以贷款人(统称为“贷款人”)身份的金融机构与特拉华州的Castlelake Lending Opportunities，L.L.C.(一家特拉华州有限责任公司)以贷款管理人(“贷款管理人”)的身份，承诺向借款人提供某些信贷安排，本金总额不超过3.5亿美元(3.5亿美元)，包括(I)1.75亿美元(17.5万美元), (Ii)根据信贷协议的条款和本协议条款为延迟提取的定期贷款提供资金的本金总额(统称为“未来贷款支付”；连同初始贷款支付，统称为“信贷安排”)；及(Ii)最多1.75亿美元($175,000,000)的延迟支取定期贷款的本金总额(统称为“未来贷款支付”；连同初始贷款支付，统称为“信贷安排”)；及(Ii)根据信贷协议条款和本协议条款提供资金的延迟支取定期贷款本金总额(统称为“未来贷款支付”；连同初始贷款支付，统称为“信贷安排”)。C.目的。双方签订本协议的目的是阐明(I)从账户中支付项目成本和其他费用的条件和方式，以及(Ii)借款人的某些陈述、担保和契诺。因此，出于良好和有价值的对价，本协议双方同意如下：1.定义和解释规则。特此确认，本协议的收据和充分性。1.1定义。本节1中确定的下列术语应具有此处指定的含义，且未在本节1中另行确定的大写术语应具有信贷协议中给出的含义。2“账户银行”是指(I)对于借款人账户，美国银行，N.A.，和(Ii)对于建设支出账户，Wilmington Trust，National Association，或(Iii)在任何一种情况下，都是指根据第12.15节由借款人取代的任何替代银行。“账户”统称为工程支出账户、借款人账户和不时设立的符合管制协议或本协议条款的任何其他账户或子账户, (视何者适用而定)。“行政代理”的含义如前言所示。“协议”具有序言中给出的含义。“预期投资收益”是指借款人在任何时候，就每个账户而言，考虑到贷款文件允许的该账户当前和未来的预期投资回报率，以及从该账户提取用于支付项目成本的预期时间和金额，善意合理地估计该账户的资金将在最终完工日期前应计的投资收益金额。“适用许可证”是指所有许可证和所有其他国家、州和地方许可证授权、认证、备案、记录、许可证或任何政府主管部门的其他批准，包括环境、施工、运营或占用许可证，以及项目设计、建设、融资、所有权、维护和运营所需或以其他方式必需的任何协议、同意或批准。“架构师”是指位于佛罗里达的L2工作室公司(以及行政代理合理接受的任何后续架构师)。“建筑服务协议”是指开发商和建筑师在AIA Form B101-2007中签署的、日期为2017年12月11日的特定“业主和建筑师协议标准格式”，或者在L2 Studios，Inc.被替换为建筑师的情况下，与替换建筑师签订的其他协议，其形式和实质均令管理代理合理满意。“可用建设资金”是指在任何给定时间，(A)所有未来待支付的贷款支出，(B)当时存入支出账户的金额的总和。, (C)当时的预期投资收益。“借款人”的含义如前言所示。“借款人账户”是指账户号码以借款人的名义以7312结尾的账户，该账户设在账户银行或替代或替代该账户，由借款人指定，用于收取初始贷款支出和施工支出账户的支出，并在违约事件发生期间遵守“控制协议”。“预算修正案超支”具有6.1节中给出的含义。3“预算修正案差额”具有第6.5节给出的含义。“预算修订门槛”具有6.1节“意外事故”的含义，是指借款人的任何财产的任何非自愿丧失、损坏或毁坏，或任何谴责或其他拿走(包括任何政府当局)。“意外事故”包括但不限于征用权事件。“伤亡阈值”具有第6.8节中给出的含义。“截止日期”的含义如序言所示。“截止日期不足”具有第4.1.2(I)节给出的含义。“同意”是指同意以附件F的形式对施工合同进行抵押品转让的同意书。“施工顾问”是指Crede Construction Consulting，LLC或设施经理不时指定的任何其他人担任本合同项下的施工顾问；但由设施经理指定的任何施工顾问的费用和开支应由设施经理承担，而不是借款人。“施工合同修正案”是指对借款人为当事一方的施工合同所作的任何修改、修改或放弃其权利或义务, 或根据其提供的任何付款或履约保证金(包括对此类施工合同的任何变更单或任何业主施工变更指令)。“施工合同修改证书”具有第6.2节中给出的含义。“施工合同”是指借款人、开发商或承包商中的一个或多个与项目的设计或施工或为项目的设计、施工或安装提供材料、夹具、设备或服务的任何其他人之间的合同，包括关键的施工和设计合同。“建设支出账户”是指根据本协议第2.2节在首次贷款支出之日或之前以借款人名义设立的建设支出账户，或根据本协议第12.15节开立的任何替代账户。“建设支出账户”是指根据本协议第2.2节在首次贷款支出时或之前设立的建筑支出账户，或根据本协议第12.15节开设的任何替代账户。“承包商”是指根据施工合同与项目施工有关的承包商、分包商、建筑师、工程师或材料、固定装置、设备或服务供应商，包括开发商和建筑师，以及施工合同的其他承包商、建筑师、工程师或供应商。“须留用的承包商”是指(A)每个从事与项目硬成本有关的工作的承包商，其合同价格(或在“成本加”合同的情况下，预计支付的总金额)至少为[…***…]，及(B)在行政代理的合理要求下，根据在截止日期后订立的与适用工程有关的建造合约进行工程的每个其他承建商，涉及为该工程供应和安装材料，合约价(或在“成本加合约”的情况下，预计须支付的总金额)至少为1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000[…***…]。“控制协议”统称为：(I)就借款人账户而言，指借款人、行政代理和开户银行之间于本协议日期生效的特定存款账户控制协议，以及(Ii)关于经行政代理同意开立的账户，其形式和实质合理地令行政代理满意的任何其他存款账户控制协议。(Ii)“控制协议”是指(I)借款人账户、借款人、行政代理和开户银行之间于本协议日期生效的特定存款账户控制协议，以及(Ii)行政代理同意开立的账户的任何其他存款账户控制协议。“信贷协议”的含义与演奏会中给出的含义相同。“信贷安排”的含义与独奏会中给出的含义相同。“违约”是指任何违约事件，或随着时间的推移或发出通知，或两者兼而有之的违约事件。“开发商”具有信贷协议中给出的含义。“开发协议”具有信贷协议中给出的含义。“支出”是指从施工支出账户转账来支付项目费用(在第2.2.3节规定的范围内，包括支付与伤亡事件相关的费用、费用和税金)。“付款账户”统称为工程付款账户和与之相关的任何其他账户或子账户。“付款代理”的含义如前言所示。“付款请求”具有第4.1.1(A)(Iii)节给出的含义。“争议金额”是指借款人通过符合本协议和其他贷款文件的适当程序，真诚地对工作、服务或材料、固定装置或设备提出异议的付款(在任何情况下，只要没有就此启动止赎程序，或如果启动了止赎程序)。, 根据FLA的规定，此类诉讼要么在诉讼悬而未决期间被搁置，要么作为此类争议付款的标的的任何留置权已被从房产中移除并完全转移到安全部门。统计一下。§713.24使丧失抵押品赎回权的程序不再影响财产)；条件是，如果有争议(I)善意争议的此类债务在借款人的账簿上按照公认会计准则的要求保持充足的准备金，以及(Ii)在最终完成日期之前的任何时间，借款人根据与此类付款相关的任何留置权(由行政代理人合理确定)可能承担的责任金额预留在支出账户中。“股权出资”是指借款人、母公司或担保人在截止日之前向借款人作出的任何股权出资，用于收购项目场地和

5支付根据信贷协议第4.01(I)条在截止日期提交给行政代理和设施经理的项目预算中规定的开发和开发前费用以及某些其他项目成本。“违约事件”具有第7节给出的含义。“征用域事件”是指，就任何财产而言，(A)由任何州、美国或其他有管辖权的政府当局的任何机构、部门、当局、委托、董事会、工具或政治区，以谴责、扣押、征用或行使类似权力的方式强制转让或收取，或在这种强制转让、没收或没收或征用此类财产的威胁下进行的任何转让，或(B)代替上述(A)款所述任何行动的任何和解。“现有的非公司材料”具有5.1节中给出的含义。“设施经理”的含义与独奏会中给出的含义相同。“最终完工”是指已满足下列各项条件：(A)实质完工日期应已发生；(B)借款人应以附件E-2的形式向付款代理和行政代理提交一份高级人员证书，表明(I)除争议金额外，所有需要支付给承包商的金额都已支付，(Ii)所有施工合同的总预留争议金额应已预留在建筑支出账户中，(Iii)借款人已收到每个承包商的最终无条件留置权解除、宣誓书和协议，但作为另一承包商的分包商的承包商除外, 在佛罗里达州的法定形式或行政代理人和业权公司合理接受的其他形式；以及(Iv)任何承包商或任何其他各方对项目或其任何部分提出的机械师留置权或其他留置权、收费或命令没有解除记录、投保或担保；(C)借款人应与施工顾问合理合作，以允许施工顾问向付款代理人和行政代理人提交一份确认上文(B)款所述事实证明的证书，基本上采用上述(B)款所述的格式(D)业权公司应已向行政代理提交根据信贷协议第5.10(C)节交付的每份业权保单的更新批注，将业权保单下的有效覆盖日期提前至最终完工日期；(E)如果行政代理或付款代理合理要求，借款人应已提交所有材料保修文件的副本，以及所有材料担保文件和维护协议，6在每种情况下，借款人应根据工程合同提供给借款人或为借款人的利益而改善项目；以及(F)如果行政代理或付款代理提出合理要求，借款人应提交证明继续符合信贷协议第5.09条规定的保险要求的证据。“最终完工日期”是指最终完工的日期。“最终完工期限”是指2023年5月30日。“最终计划和规范”是指与构成项目一部分的任何特定工作或改进相关的, 该等工程或改善工程的计划及规格，以该等计划及规格为限：(A)已获得所有政府当局的批准，以批准展开该等工程或改善工程(如有)所需的计划及规格；(B)载有足够的具体资料，以容许完成该等工程或改善工程；(C)与建造工程项目保持一致，以包括最低限度的设施；(D)已由建筑师签署；及(E)要求以符合在最终竣工截止日期当日或之前的最终竣工日期的方式建造工程项目。但是，最终计划和规格可以根据本合同条款随时修改。“最终图则及规格修订证书”是指借款人发出的基本上采用本文件所附附件(附件G)格式的高级船员证书。“不可抗力事件”是指下列任何导致项目开发、施工、装备或开工延迟的事件，但仅限于借款人已采取合理努力减轻延迟的影响，且借款人已在此类不可抗力事件发生后三十(30)天内向付款代理和行政代理发出书面通知，表明其意向，即不可抗力事件将导致项目延迟施工(连同合理详细陈述此类索赔依据的声明)：(A)飓风等)；(B)火灾或其他伤亡；。(C)罢工、停工或其他劳工骚乱(仅在工程项目工地发生的除外)；。(D)暴动、暴动或内乱；。(E)破坏或恐怖主义行为；。(F)任何法律规定。, (G)在截止日期后首先出现的材料、供应、劳工、设备和系统的禁运、短缺或不可用，但仅限于由上文(A)至(F)项中所列的其他行为、事件或条件7造成的；但是，在任何情况下，本协议中包含的任何里程碑或最后期限均不得因为发生一个或多个不可抗力事件而收取超过一百八十(180)天的费用。“未来贷款支出”的含义与演奏会中给出的含义相同。“政府行为”是指具有法律效力的任何决议、条例、法规、规章、命令、判决或决定。“硬成本”是指根据上下文可能需要单独和/或集体地在项目预算中列出的、在项目预算中作为“硬成本”计价的所有成本和费用。“酒店开业日期”的含义与信贷协议中给出的含义相同。“受偿人”具有第9节给出的含义。“初始资金日期”的含义与信贷协议中给出的含义相同。“首次贷款支付”的含义与演奏会中给出的含义相同。“主要建筑和设计合同”是指“开发协议”、“次开发协议”、“建筑服务协议”和各主要贸易合同。“贷款人”具有独奏会中给出的含义。“贷款方”是指根据上下文可能需要单独和/或集体地指借款人、借款人父母和担保人。“行项目”是指项目预算中列出的成本或费用的行项目。“主要贸易合同”是指与借款人或开发商直接签订的、有合同或采购价格(视具体情况而定)的任何施工合同, 无论是最初还是之后，根据等于或超过1000万美元(10,000,000,000美元)的任何一个或多个变更单；但就本定义而言，与单个承包商或供应商或其任何关联方(视情况而定)签订的多个施工合同应被视为构成单个施工合同，以确定其是否构成本合同项下的主要贸易合同。“材料变更单”是指对项目预算或已批准的计划和规格(超过根据本条例第6.1节未经行政代理批准而允许的改变)的任何变更单，该变更单(A)构成对项目任何计划改进的建筑或结构设计、布局或质量的重大改变，(B)将大幅改变钥匙的数量或大幅减少可用酒店房间的建筑面积，或(C)合理地预期将对抵押权的留置权或优先权产生不利影响；(B)对项目预算或已批准的计划和规格的任何变更单(超过根据本条例第6.1节未经行政代理批准允许的改变)，构成对项目任何计划改进的建筑或结构设计、布局或质量的重大改变；但须承认，对该等图则及规格所作的任何进一步改善或润色(包括对拟设设施的大小或数目或与其相关的舒适性设施的任何非实质调整)，如在任何重要方面与该等图则及规格或其后的任何改善或润饰并无抵触，则不得视为“重大变更令”。“材料施工合同修正案”具有第6.2节中给出的含义。“材料施工合同修改证书”具有第6.2节中给出的含义。“最低限度的设施”是指，就本项目而言，统称为, 一期最低限度设施和二期最低限度设施。“现金净收益”是指就任何伤亡事件而言，就该事故收到的现金保险收益、谴责赔偿和其他补偿，包括但不限于保险收益和谴责赔偿，扣除与收集该等收益、赔偿或其他补偿有关的所有成本和开支(包括(I)与调整或结算与此有关的任何索赔有关的任何费用，以及(Ii)与出售该等资产有关的任何费用，包括因在下列情况下确认的任何收益而应付的所得税)，该净现金收益是指就任何伤亡事件而收取的现金保险收益、谴责赔偿和其他补偿，包括但不限于保险收益和谴责赔偿，以及扣除与收集该等收益、赔偿或其他补偿相关的所有费用和开支(包括因在下列情况下确认的任何收益而应付的所得税)。“高级职员证书”具有信用证协议中给出的含义。“许可金额”指(A)未完成的清单项目，(B)争议金额和(C)留存金额，每种情况下的金额均由借款人证明，而不重复的是：(A)未完成的清单项目，(B)争议金额和(C)留存金额。“允许的初始预算修正”具有6.1节中给出的含义。“第一阶段最低限度的设施”是指一个酒店和度假村，由大约785个钥匙组成，其中一个酒店塔楼有512个钥匙，两个单独的套房塔楼总共有273个钥匙，16个食品和饮料商店，大约55000平方英尺的会议和活动空间，以及大约7500平方英尺的健身中心和水疗中心。“二期最低限度设施”是指为提供全方位服务的餐厅和会议和活动场所指定的大约三层建筑，以及一个100码的地面游泳池和配套的户外食品和饮料设施。“平面图和规范”是指借款人或其代表根据本协议不时修订或补充的所有图纸、平面图和规范。, 如有需要，应提交有关监管部门并经其批准，该监管部门应描述和展示项目及其施工所需的劳动力和材料。“项目”具有独奏会中给出的含义。“项目预算”是指根据信贷协议第4.01(L)条为合理预期的所有项目成本提交给行政代理的预算。

9须于最终完成日期或之前到期及欠款，该等款项可按照本条例不时予以修订。“项目预算调整期”具有6.1节的含义。“项目预算修改证书”具有第6.1.3节中给出的含义。“项目成本”是指与项目的设计、开发、施工、装备和启用相关的成本，包括项目预算中列出的所有硬成本和软成本，但具体不包括贷款文件和任何相关费用协议项下应支付的任何金额、与项目运营有关且未在项目预算中列出的成本。“项目成本”指与项目的设计、开发、施工、装备和启用相关的成本，包括项目预算中列出的所有硬成本和软成本，但具体不包括贷款文件和任何相关费用协议项下应支付的任何金额。“项目文件”是指借款人或开发商根据项目建设和竣工贷款文件的条款签订的主要施工和设计合同、施工合同以及相互之间的协议，视情况而定。“项目进度表”是指本项目的施工和竣工进度表(包括每月进度进度表和项目施工和竣工的关键日期的进度表，每个进度表都表明最终完工日期在最终完工截止日期或之前)，并可根据本协议不时修改。“清单完成金额”是指在实际完工日期前后，借款人为完成所有剩余清单项目所需的合理估计成本。“清单项目”是指施工或机械调整的次要或非实质性细节，当所有这些项目加在一起时，未完成这些细节。, 不会在任何实质性方面干扰工程项目的预定用途的使用或占用，或工程项目任何部分(或其任何租户)的拥有人或承租人(如适用)进行为工程项目的该部分作好准备以供上述用途或占用所需的工程的能力。“关联方”对于任何被赔付者来说，是指任何被赔付者的关联公司以及该被赔付者及其关联公司的雇员、高级职员、董事和代理人。“剩余成本”是指在任何确定日期，就项目预算中的任何项目而言，借款人合理预期在确定日期之后为完成该项目中规定的任务而支出的资金金额，包括借款人在任何时间证明的保留金额和保留争议金额，以避免产生疑问。“所需应急费用”是指，在任何时候，就“业主硬成本应急费用”项目而言，至少需要维持的最低额度应至少为1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000[…***…]所有剩余的硬成本，以及至少[…***…]所有剩余的软成本。10“规定支出账户存款”的含义见第2.2.3节。“所需权益金额”具有第6.5节中给出的含义。“所需初始权益金额”具有第6.5节中给出的含义。“所需保留额”是指，对于施工合同，(单独或与其他施工合同合计)至少占[…***…]项目预算中规定的硬成本(不包括与承包商分包的施工合同)，(A)(I)适用合同价的10%(10%)较大者，有能力从适用施工合同计划完成的工程超过50%(50%)之日起及之后降至适用合同价的5%(5%)，以及(Ii)该施工合同要求的实际保留金；但是，如果借款人请求行政代理同意一项低于上述参考金额的施工合同，并且行政代理批准了该施工合同，则该批准的施工合同中的预留金额应为本合同项下关于该施工合同的“预留”金额。(二)如果借款人要求行政代理同意该施工合同，而行政代理批准该施工合同，则该批准的施工合同中的预留金额应为本合同中关于该施工合同的“预留”金额。“预留金额”具有“实质完成”的定义中所给出的含义。“预留争议金额”是指借款人善意(与施工顾问协商)合理估计的争议金额部分，作为其与之相关的责任。“保留额”是指在任何给定时间，已提供的工程、材料或服务的施工合同条款规定的应计和欠款(如果有)，但在随后的某些事件(如完工基准)完成之前，(根据施工合同条款)暂不支付给承包商的金额。“短缺”指的是，在任何时候下定决心。, 剩余总成本加上所需应急费用之和超出可用建设资金的金额。“软成本”是指除硬成本外的所有项目成本。“实质完成”是指下列各项条件均已满足：(A)借款人应已向付款代理交付(连同一份副本给行政代理)：(I)主要采用附件E-1形式的官员证书，证明：(A)酒店开业日期已发生，项目已向公众开放；11(B)除许可金额外，与使项目达到实质性完工日期相关而需要支付给承包商的所有金额均已支付，但条件是：(1)该等未完成清单项目的清单竣工金额的110%应预留在施工支出账户中；(2)所有施工合同的预留争议总额应已预留在施工支出账户中；(2)与所有施工合同相关的保留争议金额的总和应已预留在施工支出账户中；(2)与所有施工合同相关的保留争议金额的总和应已预留在施工支出账户中；和(3)保留金额应已预留在建设支出账户中(该预留金额与前述第(1)和(2)款所述的预留金额合计为“预留金额”)；(C)借款人已从每个承包商(属于另一承包商的分包商除外)收到留置权解除、宣誓书和协议，基本上是以佛罗里达州法定形式或行政代理人和业权公司合理接受的其他形式进行的；(C)借款人已收到每个承包商的留置权解除、宣誓书和协议，实质上是佛罗里达州的法定形式或行政代理人和业权公司合理接受的其他形式；(D)没有任何承包商或任何其他各方对本工程或其任何部分提出机械师留置权或其他留置权、押记或命令，而这些留置权或其他留置权、押记或命令尚未解除记录, 投保或担保；及(E)与项目运营有关的所有实质性适用许可证已在所有实质性方面发出，并且完全有效。(Ii)借款人应与施工顾问合理合作，以便允许施工顾问向付款代理和行政代理提交施工顾问的证书，该证书主要采用附件E-1的附件1的形式，确认上述第(I)款所述的事实证明；以及(Iii)业权公司对适用业权政策的最新批注；(Ii)借款人应与施工顾问进行合理合作，以便允许施工顾问向付款代理和行政代理提交施工顾问的证书，该证书主要采用附件E-1的附件1的形式，确认上述第(I)款所述的事实证明；以及(B)借款人应向行政代理人和付款代理人提交一份剩余清单项目清单，包括完成该清单的估计费用，并应使行政代理人满意，认为该清单在所有重要方面都是合理的清单；(C)建筑师应以表格AIA文件G704的格式提交了最终计划和规格中所反映的工程的每个重要部分的“基本完成”证书或通知，并且每份该等证书或通知应已被借款人和施工顾问接受。(D)在所有重要方面，借款人和施工顾问均应接受该证书或通知；(C)建筑师应以表格AIA文件G704的格式提交最终计划和规格中所反映的工程的每一重要部分的“基本完成”证书或通知，并且每份该证书或通知应已被借款人和施工顾问接受。和12(D)项目应已从适用的政府当局获得临时占用证书。“实质性完工日期”是指实质性完工的日期。“子开发商”指的是萨福克建筑公司，马萨诸塞州的一家公司。“子开发协议”是指根据AIA文件C132-2009，由开发商和子开发商之间于2019年4月5日签订的某些施工管理服务协议, 经日期为2019年4月19日的开发商与施工经理之间协议的某些第一修正案修订，日期为2019年5月7日的开发商与施工经理(作为顾问)之间的标准格式协议的某些第二修正案，以及日期为2019年5月20日的开发商与施工经理(作为顾问)之间的协议标准格式的某些第三修正案，并可根据本协议的条款进一步修订、重述、修改或补充。“取得”是指在本协议期限内对全部或部分抵押财产、或其中的任何权益、权利或其使用进行的取得或自愿转让，作为影响任何抵押财产或其任何部分的征用权的任何判决或其他事件的结果，或作为和解或考虑，不论这些事件是否实际已经开始进行。“取得”是指在本协议期限内取得或自愿转让全部或部分抵押财产，或因任何影响抵押财产或其任何部分的征用权的任何判决或其他事件的结果，或为了结或考虑而对其使用的任何权益或权利。“无资金缺口金额”是指在任何付款时，截止日期缺口和任何预算修订缺口中当时存在的部分，但尚未被(A)借款人先前存入付款账户并专门用于减少截止日期缺口和任何预算修订缺口的款项之和抵消，以及(B)借款人根据第4.1.2(I)节实际资助的所有先前付款请求中借款人所占份额的总和。(B)借款人根据第4.1.2(I)节实际资助的所有先前付款请求中借款人所占份额的合计金额，以及(B)借款人根据第4.1.2(I)节实际为借款人提供资金的所有先前付款请求中借款人所占份额的总和。“未合并材料”是指为纳入本项目而购买或制造的所有材料、机械、固定装置、家具、设备或其他物品，但在有关时间(I)不在项目工地内的所有材料、机械、固定装置、家具、设备或其他物品, 但已交付给借款人或其代理人，并储存在行政代理合理接受的美利坚合众国“保税”仓库位置的指定安全区域，借款人已支付或打算用贷款收益支付全部或部分购买价款，或(Ii)位于项目现场，但预计不会在提出付款请求之日后一百二十(120)天内纳入项目。为免生疑问，“非公司材料”不应包括借款人已根据卖方的制造或销售条件支付定金，但未从卖方原产地发运的材料、机械、固定装置、家具、设备或其他物品。“非公司材料量”具有5.1节中给出的含义。“更新背书”具有第4.1.2(C)节中给出的含义。

13 1.2释义规则。本协议中的标题仅为方便起见，在解决本协议的解释问题时不得考虑或参考。除非另有特别规定，否则所指的“章节”应指本协议的章节。除另有定义外，会计术语具有GAAP赋予它们的含义，该含义与它们所指的会计实体所适用的GAAP不时生效的含义相同。信用证协议第1.02节规定的解释规则在作必要的变通后适用于本协议。此处使用但未另有定义的大写术语应与信贷协议中赋予该术语的含义相同。2.指定支付代理人；设立账户；相关规定。2.1付款代理人的委任。借款人和行政代理(在设施经理的指示下行事)特此指定付款代理为本协议项下的付款代理，付款代理特此同意以此身份行事，并接受并迅速促使将所有现金、付款和其他金额存入或提取到适用账户中，以便根据本协议的条款存入任何此类账户或从任何此类账户中提取所有现金、付款和其他金额，以便根据本协议的条款存入任何此类账户或从任何此类账户中提取现金、付款和其他金额(按照设施经理的指示行事)，并在此同意以此身份行事，并接受并迅速促使将所有现金、付款和其他金额存入或从任何此类账户中提取。2.2账户的设立和资金筹措。2.2.1设立账户。在首次贷款支付时或之前(以及作为贷款人进行首次贷款支付的先决条件)，借款人应在适用账户银行设立借款人账户和建设支出账户，并应就借款人账户签订控制协议，如下所述；前提是, “控制协议”中关于借款人账户的账户控制条款应是“跳跃”的，并且仅允许行政代理在违约事件发生期间对借款人账户实施控制。借款人应随时安排保存每个账户，直到该等账户被允许按照第4.3和4.4节的规定结清为止。2.2.2借款人账户的资金。在初始资金发放日，贷款人应促使行政代理将初始贷款支付额的贷款收益存入借款人账户，供借款人用于支付迄今为止或将根据项目预算发生的项目成本，并向担保人偿还超出所需初始股本金额的预算项目成本。2.2.3建设支出账户的资金来源。在最初的融资日期或之前，借款人应存入相当于以下金额的现金(为免生疑问，不得从任何贷款收益中提取)[…***…]借款人可以根据本协议第4节规定的条件提取的金额存入建设支出账户(“所需支出账户存款”)中，并在符合本协议第4节所述条件的前提下，将该金额存入施工支出账户(“所需支出账户存款”)。在2022年4月13日或大约2022年10月13日，如果不存在违约事件，金额等于[…***…](这两期的总和是根据信贷协议第2.01(B)节提供资金的贷款的剩余毛收入，应存入建筑支出账户。借款人应不时将下列资金存入建设支出账户14：(I)任何贷款方在实际完工日期之前收到的与本项目有关的施工合同项下的所有违约金或其他损害赔偿金；(Ii)就任何单一伤亡事件超过伤亡门槛的所有谴责和伤亡赔偿(包括伤亡保险赔偿)；以及(Iii)根据与本项目有关的施工合同向任何贷款方或开发商交付的任何付款和履约保证金项下支付的金额(金额除外)。但自实质完工日期起及之后，借款人无须再向建造付款账户存入不拟用于建造或(如适用)修理或恢复工程项目的款项。2.2.4[已保留]. 2.2.5 [已保留]。2.2.6投资收益。借款人应将所有账户存款的投资收益存入该账户。2.3担保权益的确认；控制。根据抵押和其他抵押品文件，为了保证债务，借款人已向行政代理质押并以行政代理为受益人设立账户的担保权益、所有现金、现金等价物、票据、投资、证券权利和其他证券或任何时间存入或贷记任何账户的金额，以及上述任何账户的所有收益。任何时候存入任何账户或记入任何账户贷方的所有款项、现金等价物、票据、投资和证券应构成支付和履行义务的抵押品担保，并应始终受行政代理的控制(如UCC所定义)。借款人账户应根据控制协议以信托方式由适用账户银行托管，以符合适用控制协议的目的和条款。借款人承认并同意付款账户受行政代理及其授权代理或指定人的独家管辖、控制和酌情决定权。除非事先征得行政代理的书面同意，否则借款人或借款人的任何关联公司均有权提取支出账户。借款人或借款人的任何关联公司，或任何代表借款人或借款人的任何关联公司或通过借款人或借款人的任何关联公司提出索赔的人，均无权就支出账户发出任何指示。借款人承认并同意全国协会威尔明顿信托公司作为开户银行, 在未经借款人或任何其他人进一步同意的情况下，应遵守行政代理和支出代理关于根据本协议条款处置支出账户中资金的指示。2.4账户管理。建设工程支出台账的管理，按照本办法的规定和其他借款文件执行。3.支付代理人的某些责任。3.1支出。在初始贷款支付(应直接向借款人账户提供资金)之后，除第3.3节所述的付款外，除第3.5和4.1.3节所述的付款外，付款代理应根据借款人根据本合同条款批准的付款请求，并仅在满足(或由行政代理豁免)本合同规定的适用条件后，根据借款人的付款请求，从施工付款账户向借款人账户支付或安排支付资金。为免生疑问，无论付款的前提条件是否已最终确定或放弃，也不论违约事件是否已经发生或仍在继续，均应发出付款代理关于支付第3.3节(第3.3.2节除外)中所述金额的指示。3.2根据行政代理的指示进行资金转移。在3.3、3.5和4.1.3节的约束下，但即使本协议中有任何其他相反的规定, 自付款代理人收到借款人或行政代理人关于违约事件存在且仍在继续的书面通知之日起及之后，在付款代理人收到行政代理人关于此类违约不再持续的书面通知之前，付款代理人不得指示开户银行从建设支出账户中支付任何资金，任何从建筑支出账户中提取或转账的金额均应在行政代理的指示下进行；但是，借款人根据本合同提交的支付保险费或缴纳税款和征用的支出请求，应在即使任何违约事件持续存在的情况下支付此类金额所需的支出范围内予以履行，除非行政代理已通知支出代理不再支付此类支出。3.3赔偿的支付。3.3.1支付代理和行政代理的补偿。付款代理应指示适用的账户银行根据信贷协议将根据信贷协议应支付和计划支付的费用和任何其他金额根据信贷协议直接转账至付款代理或行政代理(视情况而定)，这些金额应构成对各自分别以付款代理和行政代理身份提供的服务的补偿。3.3.2授权书。第3.3条规定的由付款代理发出的指示应在不要求借款人就此取得任何进一步同意或采取任何行动的情况下作出, 而借款人特此订立并委任付款代理人其真实及合法的事实受权人，唯一及唯一地发出该等指示，并在适用的情况下作出该等付款，而本授权书须当作是一项连同利息的授权书，且不可撤销。3.4定期审查。3.4.1付款代理审核。付款代理在履行其在本协议项下的职责时应本着诚信行事。自本合同签署和交付之日起，付款代理人有权(但无义务)在合理的提前通知下，定期与行政代理人、设施经理、借款人、开发商、建筑师、施工顾问以及付款代理人合理要求出席该等会议的其他雇员、顾问或代理人会面。此外，付款代理有权但无义务在正常营业时间内的合理时间内，在收到事先通知后的合理间隔内，在其认为合理必要或适当的范围内，审查支持任何付款请求的所有信息(包括施工合同)以及支持上述任何内容的任何证书。付款代理有权但没有义务检查、复制和摘录贷款方的账簿、记录、会计数据和其他文件，包括与任何材料有关的销售汇票、报表、收据、合同或协议，这些文件是合理地必要或适当的，以使其能够履行本协议项下的职责，但没有义务检查、复制和摘录贷款当事人的账簿、记录、会计数据和其他文件，包括与任何材料有关的卖单、报表、收据、合同或协议。, 项目中包含的固定装置或物品。付款代理在本条款3.4项下的权利不应解释为一项义务，但应理解，付款代理的职责仅限于根据借款人提交的证书和付款请求以及行政代理的指示采取行动，并且付款代理应受到保护，以执行任何表面上看是有效的、并由借款人的授权代表正式执行的付款请求，并应保护付款代理按照其表面看来有效且由借款人的授权代表正式执行的任何付款请求采取行动，但应理解，付款代理的职责仅限于根据借款人提交的证书和付款请求以及行政代理的指示采取行动。3.4.2施工顾问评审。借款人应允许施工顾问(作为行政代理和设施经理的代表)在正常营业时间内的合理时间和合理的间隔内定期与借款人、开发商、建筑师和施工顾问合理要求(在行政代理和设施经理的指示下)出席此类会议的其他员工、顾问或代理人会面，但在任何情况下不得少于每一个日历月一次。借款人应允许建筑顾问(A)代表行政代理和设施经理在履行职责时，对抵押财产和项目进行其认为合理必要或适当的检查；(B)在正常营业时间的合理时间内，经合理的事先通知，审查其认为合理必要或适当的程度，以允许其履行职责，并在任何情况下不少于每历月一次，审查和审查与项目有关的平面图、规格和所有施工图；以及(B)在任何情况下，审查和审查与项目有关的平面图、规格和所有施工图。, 以及所有支持修订项目预算、修订任何施工合同、任何付款请求和任何支持上述任何内容的证书的信息(包括施工合同)，以检查存储在指定用于项目中的材料的任何抵押物业、项目或场外设施中的材料，以及(C)审查根据贷款文件条款所需的保险。借款人特此授权行政代理和付款代理联系任何收款人，以确认收到进度付款；但行政代理和付款代理没有义务联系任何收款人进行确认。此外，行政代理人和付款代理人有权检查、复制和摘录借款人与项目建设有关的账簿、记录、会计数据和其他文件，包括与项目中包含的任何材料、固定装置或物品有关的销售单据、报表、收据、留置权解除和宣誓书、合同或协议，行政代理人和付款代理人有权与设施经理和施工顾问共享这些材料。应行政代理和付款代理的要求，借款人应不时向行政代理和/或付款代理提交项目的项目进度表。借款人同意合理合作，并以商业上合理的努力使开发商和对方

17承包商应与施工顾问合理合作，协助施工顾问代表行政代理人、付款代理人和设施经理履行其职责，并行使其在本合同项下的审查和检查权利，以采取行政代理人和付款代理人合理要求的进一步步骤，以促进履行该等义务或行使该等权利。3.5针对无薪承包商的特别程序。借款人同意，在没有借款人进一步授权的情况下，付款代理人可以(但没有义务)将工程付款账户中的任何或全部款项直接垫付或转账到任何承包商的账户中，以支付应付给该承包商的款项，借款人特此订立并委派付款代理人唯一和唯一的真实和合法的代理人来支付或促使支付该等直接付款，本授权书应被视为一项附带利息的授权，并且不可更改。但付款代理不得行使其在本授权书下的权利，除非在违约事件发生期间按照借款人根据付款请求指定的付款(X)、(Y)根据第4.1.3节或(Z)进行付款。不需要借款人的进一步指示或授权来保证或允许付款代理根据上述句子支付或导致支付该等预付款。付款代理应咨询并可以(但没有义务)向其寻求指示, 行政代理根据本条款第3.5条第一句的规定提供任何垫款或转移。在付款代理没有严重疏忽或故意不当行为或实质性违反本条款规定的情况下(在每种情况下，均由有管辖权的法院在最终司法裁决中裁定)，付款代理不对根据本第3.5节进行的任何预付款或转账承担任何责任。付款代理应提供书面通知，说明其行使第3.5条规定的权利的意图，但付款代理不对任何未能提供此类书面通知的行为负责。4.支出。4.1付款和批准程序。4.1.1付款请求。(A)在首次贷款支付后，借款人有权不时(频率不超过每个日历月一次)(或按支付代理人自行决定的更频繁的间隔)向付款代理人和行政代理人提交基本上以附件A(“付款请求”)的形式从工程付款账户(根据第4.2节)支付资金的请求，连同该申请的证物和附件一起提交。(A)借款人有权不时向付款代理人和行政代理人提交一份基本上以附件A(“付款请求”)的形式从工程付款账户(根据第4.2节)拨付资金的请求，频率不超过每个日历月一次(或支付代理人在其全权酌情决定下同意的更频繁的间隔)。不迟于借款人希望付款代理支付所要求付款之日前十(10)个工作日；(B)借款人无权获得任何付款，除非并直至最终的、已签立的付款请求及其所有证物和附件, 已按照本第4.1.1节的规定正确填写并提交给付款代理和管理代理。付款请求应按以下方式执行：18(I)在向付款代理提交付款请求后的五(5)个工作日内(关键是)，行政代理应(A)向付款代理和借款人提供书面通知，表明其在符合本协议(包括第4.1.2节中规定的每个适用条件)的范围内批准该付款请求，(B)向付款代理和借款人提供部分批准该付款请求的书面通知，如果行政代理合理地确定该付款请求的一部分不符合本协议，但该付款请求的其余部分符合本协议(在这种情况下，行政代理向付款代理和借款人发出的书面通知应合理详细地说明该付款请求中未获批准的任何部分以及该部分未获批准的原因)。或(C)向付款代理和借款人提供书面通知，表明其不会批准该付款请求，因为该付款请求不符合本协议(该通知应合理详细地说明该付款请求不符合本协议的原因)。(Ii)在收到行政代理对付款请求(或其任何部分)的批准后五(5)个工作日内，付款代理应指示账户银行进行任何付款请求(或在上述第(I)(B)款的情况下)中要求的付款, 满足第4.1.2节规定的每项条件的支出申请的部分)；尽管如此，如果借款人在作出所请求的支出之前获得了额外的信息或文件，或发现任何支出请求中有任何错误或需要进行的更新，借款人可以修改并重新向付款代理提交该付款请求，付款代理应在上述规定的时间段内尽商业上合理的努力审查该补充付款请求。(B)如果借款人在申请付款之前获得额外的信息或文件，或发现任何付款请求有任何错误或需要更新，则借款人可以修改并重新向付款代理提交该付款请求，付款代理应在上述规定的时间段内尽商业上合理的努力审查该补充付款请求。如果付款代理仅批准付款请求所要求的部分付款或付款，或者如果付款代理根据其对付款请求的审查发现付款请求中有任何错误或不准确之处，但付款请求在其他方面符合本协议的要求，则付款代理应(A)通知借款人，(B)修改(在其合理可能范围内并征得借款人的同意，可通过电子方式提供)或请求借款人修改付款请求，以删除不被批准的付款请求和/或纠正任何错误或不准确之处，以及(C)在进行所需的修改(或从借款人收到修订后的付款请求)后确认并批准所请求的付款请求。(C)该项付款须按该项批准的付款请求中指明的数额，按该付款请求中所指明的从工程付款帐户向借款人帐户支付；然而，尽管有上述规定，, 借款人在批准的向承包商付款的付款请求中指定的任何金额可以直接从施工付款账户支付给适用的借款人指定的承包商。19 4.1.2付款的条件。行政代理批准第4.1.1(B)节规定的付款请求，须满足或放弃下列条件：(A)借款人应已向付款代理提交本协议规定的关于要求付款的金额的付款请求，连同：(I)实质上按照本条款所设想的形式提交的所有明细表；(B)行政代理应满足或放弃下列条件：(A)借款人应已向付款代理提交本协议规定的关于要求付款的金额的付款请求，以及：(I)基本上按照本条款规定的形式提交的所有明细表；(Ii)适用承包商(作为另一承包商的分包商的承包商除外)以佛罗里达法定形式就支付给承包商的项目成本给予的所有有条件的留置权豁免和释放，不包括留置费金额和争议金额。(Iii)适用承包商(作为另一承包商的分包商的承包商除外)以佛罗里达州法定形式无条件豁免和解除在所有先前付款(如相应付款请求中所确定的)所涵盖的期间内关于项目成本的留置权，不包括保留金额和争议金额；以及(Iv)借款人的证明，证明最终完工日期(在尚未发生的范围内)预计将在最终完工截止日期当日或之前发生。(B)行政代理应已收到在该付款请求日期或之前签署的每份关键施工和设计合同的副本, 如果符合第6.3条的要求，并在第6.3条要求的范围内，连同该关键施工和设计合同的对手方签署的同意书；(C)借款人应已促使业权公司按照信贷协议第5.10(C)条交付的每个业权保单的批注(“更新批注”)以行政代理合理接受的形式交付给行政代理和付款代理(该批注旨在提供机械师的留置权保险，并将产权政策的生效日期提前到相应付款请求中确定的前一笔付款所涵盖期间的最后一天，而不增加任何额外的排除或例外情况)以及任何其他必要的批注或报告抵押留置权作为所请求付款的担保的持续优先权，并确认和/或保险或反映在相应付款请求中确定的紧接前一付款所涵盖的期间的最后一天，(I)业权保单的承保范围并无例外；及。(Ii)除(X)准许的产权负担及(Y)行政代理人可合理接受的任何其他业权例外情况外，并无任何介乎其间的留置权或产权负担在当时或之后可优先於按揭留置权；。20(D)在符合本协议条款的情况下，借款人有权获得(X)所有现有的非公司材料的付款，以及(Y)在任何时候未支付的额外费用不得超过非公司材料金额加[…***…]对于额外的非公司材料，条件是：(I)借款人应已按照付款申请附表3的形式向行政代理提交一份书面清单，列出所有非公司材料，并且所有以前已经或正在用支付款项的收益全额付款的非公司材料现在归借款人所有，或将在付清全部款项后归借款人所有，如卖单、所有权证书或其他合理地令施工顾问满意的证据所证明的那样：(I)借款人应已向行政代理提交一份基本上符合附表3格式的书面清单，其中标明了所有未注册材料的全部金额；(B)所有未注册材料均为借款人所有，或将在付清全部款项后归借款人所有，如卖单、业权证书或其他合理地令施工顾问满意的证据所证明的那样供应商的所有留置权或债权已经或将在全额付款的同时解除；(Ii)在适用的范围内，非公司材料与最终计划和规格一致；(Iii)所有非公司材料在项目现场或其向行政代理提供的完整地址明确指定的其他位置(或如果借款人不能提供当前存储位置的完整地址，则借款人应列出供应或制造该等非公司材料的适用合同方的名称和完整地址)进行了适当的清点、安全存储、防止被盗和损坏(如果借款人不能提供当前存储位置的完整地址，则借款人应列出供应或制造该等非公司材料的适用合同方的名称和完整地址)；(Iv)根据贷款文件的要求，所有非公司材料都投保了伤亡、损失和失窃保险(受惯例免赔额的约束)，保险金额相当于它们的重置成本，保单将行政代理指定为额外的被保险人，付款代理作为损失收款人；(V)在支付现有非公司材料的所有金额之后, 贷款人就所有非公司材料(在当时构成非公司材料的范围内)垫付的金额在任何时候都不超过非公司材料金额加[…***…]另外，在每种情况下，付款代理合理批准的任何额外金额(按照设施经理在其商业上合理的酌情决定权的指示行事)；和(Vi)施工顾问应已确认上文第(Iii)节所要求的证明的准确性；(E)除第4.1.1(B)节最后一段所述的情况外，付款申请表面上已完成其所需信息，并附上了所需的附件(如果有)；(F)付款代理人应未收到借款人或行政代理人的任何书面通知(包括付款请求)：(I)违约事件已发生且仍在继续，或(Ii)任何重大错误、重大不准确、

21或在任何付款请求或其任何证物或附件中出现重大错误陈述或遗漏重大事实；(G)借款人应已从所要求的付款中支付或安排支付根据贷款文件当时到期和应支付的所有费用、开支和其他费用，并经借款人向付款代理人证明；(H)对于每项付款请求和最初贷款预付款的付款，借款人应在每次付款之日向付款代理证明：(I)借款人以前从工程付款账户和借款人账户(视情况而定)提取的支付硬成本的金额事实上已已用于根据项目预算支付硬成本(或已支付给担保人以补偿担保人支付超出所需初始权益金额的预算硬成本，或已存回借款人账户)和(Ii)借款人以前从建设支出账户和/或借款人账户(视情况适用)提取的用于支付项目成本(硬成本除外)的金额实际上已经：(1)根据项目预算(或已支付给担保人以补偿担保人超出所需初始权益金额的预算硬成本或已存入借款人账户)；及(2)借款人以前从建设支出账户和/或借款人账户(视情况而定)提取的用于支付项目成本(硬成本除外)的金额事实上已用于按照项目预算支付项目成本(硬成本除外)(或已支付给担保人，以偿还担保人支付超出要求的初始权益金额的硬成本以外的预算项目成本，或已回存到建设支出账户和/或借款人账户)；(B)已用于根据项目预算支付项目成本(硬成本除外)，或已支付给担保人，以偿还担保人支付超出所需初始权益金额的硬成本以外的预算项目成本，或已存回建设支出账户和/或借款人账户。(I)借款人承认并同意，截至截止日期，差额相当于[…***…]存在，差额应以美元对美元为基础，减去借款人在最初筹资日所交的所需支出账户存款金额，此后应等于[…***…](“截止日期短缺”)。根据允许的初始预算修正案，如果正在进行付款，并且存在资金不足的金额，借款人应提交行政代理可以接受的证据，证明其已为根据付款请求要求支付的项目成本的按比例份额提供资金，该比例份额应计算如下：(A)无资金缺口金额除以(B)借款人和贷款人在贷款项下应提供资金的剩余成本总额(包括由贷款人提供资金并存放在建筑支出账户中的金额)，该比例份额应按如下方式计算：(A)无资金缺口金额除以(B)借款人和贷款人在贷款项下应支付的剩余成本的总额(包括由贷款人提供资金并存放在建筑支出账户中的金额)。(第(A)及(B)款的商数须以百分率表示)乘以(C)依据当时待决的付款要求而要求垫付的款额(该款额为“借款人的份额”)；此外，只要支付代理在支付请求中提出的支付金额应按美元对美元的基础减少借款人的份额；(J)没有任何违约事件；以及22(K)信贷协议第4.02(B)节规定的每一项先决条件应已按照信贷协议的要求得到满足或免除。(J)在不发生任何违约事件的情况下，信贷协议第4.02(B)节规定的每一项先决条件均应按照信贷协议的要求予以满足或免除；(J)不存在任何违约事件；以及22(K)信贷协议第4.02(B)节规定的每项先决条件均应已按照信贷协议的要求得到满足或免除。付款代理应有权依赖借款人的证明。, 相关付款请求中的建筑师和施工顾问确定已满足本第4.1.2节中规定的条件，除非付款代理应已获得进一步的证明，表明先前的证明不准确。4.1.3不满足条件；由付款代理直接付款。如果第4.1.2节中的任何条件未就任何付款请求得到满足，且只要该条件未得到满足(为此目的，付款代理人在任何情况下均有权仅依靠根据本协议条款提供给付款代理人的证书和附件)，且除非行政代理人另有指示，否则付款代理人不得指示开户银行根据付款请求向建设付款代理人支付任何资金，否则付款代理人不得指示开户银行根据付款请求支付施工付款帐户中的任何资金(为此目的，付款代理人应完全依靠根据本协议条款提供给付款代理人的证书和附件)，且除非行政代理人另有指示，否则付款代理人不得指示开户银行根据付款请求向施工付款帐户支付任何资金4.2使用已支付的资金以及借款人和担保人从其他来源支付项目费用。支付到借款人账户的资金应仅由借款人用于支付根据项目预算发生或将要发生的项目成本，并向担保人偿还超出所需初始股本金额的供款。即使本协议、任何管制协议或任何贷款文件中有任何相反规定，在截止日期之后的任何时间, 借款人和担保人有权从借款人或担保人在建设支出账户之外的可用资金中支付当时到期的项目成本(无论是否满足第4.1.2节规定的任何支出的前提条件)。在工程支出账户之外，借款人和担保人有权从借款人或担保人的可用资金中支付当时到期的项目成本(无论是否满足第4.1.2节规定的任何支出的前提条件)。4.3在基本完成后支付资金。支付代理人应在实际完成日期后十(10)个工作日内，以商业上合理的努力，指示开户银行将账户中除预留金额以外的所有存款转账至借款人账户。4.4最后付款。在最终完成日期之后，在借款人提出书面请求后十(10)个工作日内，如果没有违约事件发生且仍在继续，则付款代理应将建设支出账户中的所有剩余资金(如果有)支付或导致支付到借款人书面指定的借款人账户中(在支付后，借款人将被允许关闭建筑支出账户)。如果违约事件已经发生并仍在继续，贷款人可以按照信贷协议允许的任何方式使用建设支出账户中的剩余资金。5.申述及保证。借款人为付款代理、行政代理、设施经理和贷款人的利益，在截止日期、初始资金日期和每次付款日期陈述和担保如下：5.1现有的非公司材料。截至本合同日期，借款人应已向行政代理提交一份书面清单，其中标明已交付给的所有未合并的23种材料, 或在本合同日期由借款人拥有或控制(“现有的非公司材料”)以及借款人为此支付的金额(“非公司材料金额”)。5.2利息和项目文件是否充足。除在需要时可合理预期可在商业上获得的服务和材料外，贷款方拥有所有财产权益，并已于开发、建造、完成、拥有和运营抵押物业上的项目所需的日期签订了所有必要的重要文件和协议，并在所有实质性方面符合所有适用的许可证和其他适用的法律要求以及项目时间表，并如贷款文件和项目文件中所预期的那样。5.2.1行政代理已收到本陈述作出或视为作出之日起生效或被要求生效的每份关键施工和设计合同的真实、完整和正确的副本(包括本陈述中提到的或依据本陈述交付的所有证物、附表、附函和披露信件(如果有))。截止日期，附件H中列出的项目文件构成截止截止日期已签订的所有主要施工和设计合同。在截止日期，(I)每份关键的建设和设计合同都是完全有效的，并且据借款人所知，借款人和开发商以及据借款人所知，根据其条款，只有在破产和类似的衡平法和原则的约束下，合同的每一方都可以强制执行；(Ii)借款人和开发商没有实质性违反任何关键的建设和设计合同的任何条款，而且据借款人所知，借款人和开发商没有违反任何关键的建设和设计合同的任何条款，而且据借款人所知，借款人和开发商没有实质性违反任何关键的建设和设计合同的任何条款。, 关键施工和设计合同的其他任何一方均未实质性违反合同。5.2.2借款人或开发商作为一方的关键施工和设计合同项下各自当事人(借款人除外)义务的所有先决条件均已满足，这些条件在本陈述作出或被视为作出之日有效，但根据其条款在项目施工后期才要求满足的先决条件除外。而借款人并无理由相信任何该等条件先例(不能合理地预期不符合该等先例会有重大不利影响的条件除外)不能在工程项目的发展或建造的适当阶段或之前符合。5.3项目预算。项目预算(如当时有效)(A)是基于借款人真诚地认为在对其中所列概算具有重大意义的所有法律和事实事项作出时是合理的假设，并且在所有重要方面都与贷款文件和项目文件的规定一致；(B)已经并将以真诚和谨慎的态度编制项目预算；(C)就每个项目列明为在最终完工截止日期或之前达到最终完工日期而合理预计将发生的总费用；(C)列出为在最终完工截止日期或之前达到最终完工日期而合理预计将发生的总费用，(C)为达到最终完工日期或在最终完工截止日期之前达到最终竣工日期而合理预期发生的总费用，(C)为达到最终完工日期或在最终完工截止日期之前达到最终完工日期而合理预期发生的总费用。和(D)列出项目成本总额。5.4保留。5.5不可抗力。除非不能合理地预期会产生实质性的不利影响，否则任何贷款方的业务或财产，据借款人所知，也不包括关键施工和设计合同的任何其他当事人, 受到任何不可抗力事件的影响。24 5.6项目进度表。项目进度表(当时有效)以摘要的形式准确地规定了借款人计划在每个日历季度内从截止日期到最终完工截止日期完成的工作。5.7平面图和规格。该等计划及规格(如当时有效)(A)基于借款人在作出有关所有法律及事实事项时真诚地相信是合理的假设，(B)在所有重要方面均与贷款文件及项目文件的规定一致，(C)已真诚地编制，及(D)公平地代表借款人对所涵盖事项的合理期望。最终计划和规格(在当时有效的范围内)(I)是真诚地编制的，(Ii)没有重大设计缺陷或差异，并且公平地代表了借款人对其所涵盖事项的合理期望。5.8工程项目的建造。在本项目上进行的所有施工工作都以一流的工匠方式完成，至少相当于批准的计划和规范所设想的质量和性质。6.契诺。借款人与付款代理、行政代理和贷款人约定并同意遵守以下各项规定，并为他们的利益着想：6.1项目预算修正案。本项目的项目预算只能以本文规定的方式不时修改。在截止日期(“项目预算调整期”)后180天内，借款人有权提交一份或多份更新的项目预算, 或与其他修改一起使用时)可使工程总造价增加不超过[…***…]在未经行政代理同意的情况下，借款人应立即向行政代理和支付代理提交项目预算的更新副本，并且每次修改后，此类预算应构成本合同项下的项目预算(“允许的初始预算修订”)，且在每次修订后，该预算应构成本协议项下的项目预算(“预算修订门槛”)；但是，在进行此类修订后，借款人应立即向行政代理和支出代理提交一份最新的项目预算副本(“允许的初始预算修订”)，该预算应构成本协议项下的项目预算(“允许的初始预算修订”)。尽管如上所述，如果借款人在项目预算调整期内试图修改超过预算修订阈值的项目预算，则不得无理扣留、限制或延迟本6.1节规定的行政代理事先同意，前提是：(A)没有违约事件发生且仍在继续，(B)借款人提交了项目预算修订证书，以及真实、正确和完整的修改后的项目预算和项目进度表，以反映所请求的项目预算修改，(B)借款人提交了项目预算修订证书，以及反映所请求的项目预算修改的真实、正确和完整的修改后的项目预算和项目进度表。以及(C)借款人已提供行政代理可合理接受的证据，证明借款人已从借款人的资金中以现金形式存入(或在收到行政代理的批准后，将存入)相当于预算修订超支的金额，该金额可根据本条款第4节从项目成本的施工支出账户中支付。(C)借款人已提供行政代理合理接受的证据，证明借款人已从借款人的资金中以现金方式存入(或在收到行政代理的批准后，将存入)相当于预算修订超支的金额，该金额可根据本条款第4节从项目成本的建设支出账户中支付。在项目预算调整期内根据本6.1节允许的项目预算修改之后, 对项目预算的任何重大修改(包括因材料变更单引起的)必须事先获得

25行政代理(在没有违约事件持续的情况下，以其商业上合理的酌处权行使)。6.1.1项目预算修订流程。对项目预算的任何实质性修改都应以书面形式进行。任何此类实质性修订应特别确定(A)要增加、减少或增加的行项目(如果有)，(B)增加、减少或增加的金额(如果有)，(C)如果增加了行项目或增加了行项目，建议根据第6.1.1节用于支付增加的资金来源；(D)如果减少了行项目，任何节省的成本都体现在减少的金额中；以及(E)如果适用，增加的行项目类别将被用来支付增加的费用；(D)如果行项目减少，任何节省的成本都将体现在减少的金额中，以及(E)如果适用，增加的行项目类别将被用来支付增加的费用；(D)如果行项目减少，任何节省的成本都将体现在减少的金额中，以及(E)如果适用，增加的行项目类别除6.1节另有允许外，未经行政代理事先书面同意，借款人不得对项目预算进行任何其他实质性修改，事先书面同意应由其商业上合理的酌处权决定。6.1.2[已保留]。6.1.3项目预算修改证明。借款人应以附件C形式的高级官员证书(“项目预算修订证书”)向付款代理和行政代理提交每项材料项目预算修订。提交该工程预算修改证书及其附件后，该修改即在本合同项下生效，此后本项目的工程预算应按该修改后的内容进行修改。6.2材料施工合同修订流程。借款人不得(也不得允许或促使开发商)签订或批准任何材料施工合同修正案，除非本第6.2节规定。根据材料变更令(“材料施工合同修正案”)产生的任何施工合同修正案应以书面形式进行，并应详细说明正在进行的所有变更。借款人不得允许任何材料施工合同修正案生效，除非且直到：(A)借款人、开发商和所有承包商已签署材料施工合同修正案并将其交付给行政代理(其效力仅限于满足以下(B)、(C)和(D)款中的适用条件)；(B)借款人已向行政代理提交材料施工合同修正案以及附件D形式的高级管理人员证书(a“材料施工合同修订证书”)；(B)借款人已向行政代理提交材料施工合同修正案以及附件D形式的高级管理人员证书(a“材料施工合同修改证书”)；(C)如果该材料施工合同修正案将导致对项目预算进行重大修改，则借款人应已遵守6.1节的要求；以及(D)如果该材料施工合同修正案将导致对项目进度计划的修改, 则借款人应已遵守第6.14节的要求。不属于实质性施工合同修改的施工合同修改不应要求遵守第6.2节中规定的要求或行政代理(按照设施经理在其商业上合理的酌情决定权的指示行事)或任何其他人员的批准才能生效。6.3主要施工和设计合同。借款人(但不包括其他贷款方)可不时签订(或促使或允许开发商签订)符合不时生效的最终计划和规格、项目进度表26和项目预算的施工合同和施工合同修正案(材料施工合同修正案除外)。每份此类材料施工合同应采用书面形式。除非重大变更单外，未经行政代理事先书面同意(根据其商业合理决定权行事)，借款人不得允许对任何关键的施工和设计合同(包括与总承包商签订总承包商协议或“保证最高价格”合同)进行任何替换、修改或修改。6.4付款代理和行政代理不负责任。尽管本协议中有任何相反规定，除了获得本协议规定的证书外，行政代理和付款代理均不承担任何义务，也不要求承担任何责任, 关于本第6.6.5节所要求的权益金额。在不限制借款人根据本协议的条款和其他贷款文件向担保方支付要求借款人支付的所有金额或与财产和项目相关的其他方面的义务的情况下，借款人应被要求提供或已经以现金提供至少等于以下金额的资金：(A)[…***…]借款人和行政代理在此承认在截止日期或之前已获得资金并在初始资金日支付所需支出账户存款(统称为“所需的初始权益金额”)；(B)相当于截止日期缺口的金额；(C)相当于借款人根据本协议第6.1条修改项目预算而存在的缺口的金额(“预算修订缺口”)；(C)在截止日期之前发生的硬成本和软成本的支付(“预算修订缺口”)；(B)相当于截止日期缺口的金额；(C)相当于借款人根据本协议第6.1条修改项目预算而存在的缺口的金额(“预算修订缺口”)；(C)与借款人根据本协议第6.1条修改项目预算而存在的缺口相当的金额(“预算修订缺口”)。以及(D)借款人自行决定产生的超过本协议项下担保各方出资或将出资金额的所有项目成本(此类金额，统称为“所需权益金额”)。(D)借款人自行决定产生的超过本协议项下由担保方出资或将由担保方出资的金额的所有项目成本(此类金额统称为“所需股本金额”)。6.6最终计划和规格；材料更改单。借款人不得建造或允许建造工程项目的任何部分(非重要部分除外)，除非与工程项目该部分的最终计划和规格(在有效范围内，以及按照本条例不时更新或修改)基本一致。未经行政代理事先书面同意(不得无理拒绝同意)，借款人不得(也不得促使或允许开发商)指示、同意或签订任何重大变更令，并进一步规定：(A)如果该重大变更令将大幅增加项目总成本，借款人应按照6.1节的规定修改项目预算；(B)该重大变更令不得有合理的可能性将最终完工延迟至最终完工期限之后(可能因强制执行而延长)。, (C)该材料更改单与项目建设相一致，以包括最低限度的设施，并且(D)该材料更改单不会修改最终计划和规格，也不会导致任何计划和规格成为最终计划和规格，除非修改后的最终计划和规格，或将成为最终计划和规格的任何计划和规格已交付给管理代理，并以附件G的形式将最终计划和规格修订证书提交给管理代理，并将其副本提交给付款代理。应要求，借款人应向施工顾问提供一套完整的最终计划和规格，并不时生效。27 6.7最终完工契约。借款人应在项目最终完工日期后(但无论如何在项目最终完工日期后二十(20)天内)立即向付款代理和行政代理提交一份官员证书，表明截至最终完工日期的条件(如其定义所述)已得到满足，且项目正在运行。双方特此确认并同意，在适用法律要求允许的范围内，项目部分可在最终完工日期之前开放营业。在最终完工日期发生后，如果行政代理以书面形式提出合理要求，借款人应在行政代理提交该书面请求后四十五(45)天内提交“竣工”计划和规格，说明构成本项目的所有改进的最终规格。6.8意外伤害赔偿的申请。在项目最终完工之前, 如果发生任何伤亡事件，造成损失，预计费用(包括任何维修费用)为[…***…](B)借款人应(A)在发现或收到任何此类意外事件的通知后，立即向付款代理和行政代理提供书面通知，并(B)在商业合理的基础上，在借款人有合理的理赔基础(包括根据所要求的任何保险单)的范围内，努力向所有相关保险人、再保险人、对手方和/或政府当局(视情况而定)就此类意外事件寻求赔偿的所有权利；(B)如果借款人有合理的基础提出赔偿或赔偿要求，则借款人应(A)立即向付款代理和行政代理提供书面通知，并(B)在商业合理的基础上，向所有相关保险人、再保险人、对手方和/或政府当局(视情况而定)寻求就该等意外事件提出赔偿或补偿的权利。借款人应将在实际完工日期之前从保险人、再保险人、交易对手、政府当局或其他付款人收到的此类意外事故的所有现金净收益直接支付给付款代理，存入建筑支出账户。如果此类意外事件的任何此类现金收益净额直接支付给借款人、借款人的任何关联公司或行政代理，(I)该现金收益净额应以信托形式为支出代理收取，(Ii)该现金收益净额应与借款人或该其他人的其他资金分开，以及(Iii)借款人或该其他人应将该现金收益净额支付(或，如果适用，借款人应促使该等关联公司支付)支付给支付代理存入施工支出账户的任何此类现金收益净额应在本合同允许的范围内使用(1), 根据第4款或第(2)款的要求支付项目费用(包括与伤亡事件相关的维修费用)至信贷协议要求的范围，以偿还债务。上述句子的要求不适用于项目最终完工后发生的任何伤亡事件(或由此产生的净收益)。6.9份报告。在每个日历月结束后的二十(20)天内，借款人应向行政代理和付款代理提交一份由借款人为适用月份准备的内部状态报告的副本，该报告合理详细地描述自本合同项下前一个月以来项目建设的进展情况，包括截至最近完成的月底发生的成本、完成项目所需时间和成本的估计、合理详细的计算。28个6.10通知。借款人应在获得或发出通知或获知后十五(15)天内迅速向行政代理发出书面通知：(A)任何关键施工和设计合同的任何终止(在其自然期满时除外)或根据任何关键施工和设计合同收到的任何违约通知；(B)根据任何关键施工和设计合同交付的“基本完工”或“最终完工”证书或通知；或(C)有合理可能推迟最终完工日期的任何进度通知。6.11新的许可证和许可证修改。在收到施工顾问的请求后立即, 借款人应向施工顾问提交任何贷款方在截止日期后获得的所有适用许可证的副本，以及任何贷款方在截止日期后收到的任何适用许可证的任何实质性修订、补充或其他修改。6.12留用金额。借款人应从每个接受保留的承包人中扣留不低于要求的保留金额作为保留金额。在借款人、建筑师、开发商和付款代理(在行政代理的指示下行事)根据适用的施工合同提供的工程最终验收后六十(60)天内，应发放施工合同下的任何和所有保留金。6.13公用事业地役权修改。借款人应采取商业上合理的努力，使所有会对工程项目内改善设施的建造或维护造成任何实质性干扰的公用事业或其他地役权被移走或重新安置，以便允许按照工程项目进度表以及最终计划和规格进行工程建设。6.14项目进度表修订。借款人可不时修改项目进度表，但不得超过最终完工期限，方法是向付款代理和行政代理提交一份修订后的项目进度表，并遵守6.1节有关项目进度表适用变更将导致的项目预算变化的规定。7.失责事件。在下列任何指定事件(每一事件均为“违约事件”)发生时：(A)任何其他贷款文件项下的“违约事件”的发生和延续；(B)任何陈述, 在本合同中确认或作出(或视为作出)的保证或证明，或任何贷款方就此提交的任何付款请求或其他证明，在确认、作出或视为作出时，应被发现在任何重要方面是不正确的；

29(C)借款人不能履行或遵守6.1、6.3、6.6、6.9、6.10和6.14条规定的任何义务，并且在付款代理或行政代理通知借款人后十(10)个工作日内不能补救；(D)借款人应根据任何关键建筑和设计合同中包含的任何条款、条件、条款、契诺、陈述或担保，在任何实质性方面违约或违约，而这种违约或违约(X)可以合理地预期会造成实质性的不利影响，或者可以合理地预期会导致借款人无法在最终完工截止日期前完成，以及(Y)在(I)借款人意识到这种违约或违约或(Ii)借款人收到借款人的通知(以较早者为准)后三十(30)天内继续得不到补救(E)借款人应放弃项目，或在超过六十(60)天的时间内(就本协议而言，不包括发生并持续发生不可抗力事件的期间)，以其他方式停止项目的建设、开发或运营；(F)未能在最终完工截止日期或之前达到最终完工日期(受不可抗力的约束)；或(G)借款人将不履行或遵守本协议项下的任何义务((A)款具体列出的违反事项除外)，(, (E)上述(E)和(F)项)在(I)借款人或任何其他贷款方收到书面通知或以其他方式实际知道该违约或(Ii)付款代理或行政代理向借款人发出有关违约的通知后三十(30)天内，该违约仍未得到补救；行政代理(按所需贷款人的书面指示行事)或支出代理(仅按按所需贷款人的书面指示发出的行政代理的指示行事)可在没有进一步的违约通知、出示或要求付款、拒付或退票通知或其他任何类型的通知或要求的情况下(在适用法律允许的范围内)放弃所有此类通知和要求，行使法律或衡平法上的任何或所有权利和补救措施(按此等人可以选择的任何组合或顺序)。包括但不限于或损害该人的其他权利和补救办法，(X)拒绝，且该等人没有义务或促使从任何账户支付任何款项，或(Y)行使任何贷款文件规定的任何和所有权利和补救办法。8.责任限制。付款代理在本协议项下的责任和责任应限于：(A)付款代理不向行政代理、设施经理或贷款人陈述、担保或担保借款人、建筑师、开发商或任何承包商或材料或服务供应商在项目建设方面的表现；(B)付款代理对借款人、任何其他贷款方、行政代理、贷款人不承担任何责任。, 设施经理或任何其他人作为付款代理履行本协议规定的结果，但付款代理的任何严重疏忽或故意不当行为或付款代理实质性违反其在本协议项下的义务(在每种情况下，均由有管辖权的法院在最终司法裁决中裁定)除外；(C)借款人须继续对其与其财产及工程项目有关的业务及行为的所有方面负单独责任，包括但不限于图则及规格的质素及适当性、建造工程的监督、所有建筑师、工程师、承建商、分包商、供应商、顾问及物业经理的资格、财政状况及表现、所有付款申请的准确性，以及所有垫付款项的妥善运用；(D)付款代理人没有义务监督、检查或通知借款人、行政代理人、承建商、建筑师、发展商或任何第三者有关工程项目建造的任何方面或上述任何其他事宜；(E)付款代理不对借款人、任何其他贷款方、施工顾问、建筑师、任何承包商、设施经理或任何其他人负有注意义务，以防范或告知任何此等各方项目的任何疏忽、缺陷、不充分或有缺陷的设计或施工；(F)付款代理不对真诚采取的任何行动负责；及(G)如果依赖法律命令，付款代理不承担任何责任。在借款人的要求或指示下，付款代理没有义务根据本协议的规定行使本协议赋予它的任何权利或权力, 除非借款人已向付款代理提供担保或赔偿(令付款代理满意)，以抵销其根据上述要求或指示可能招致的费用、开支和债务。付款代理执行本协议所列事项的许可权利不应被解释为一种义务，对于此类许可权利，除严重疏忽或故意不当行为外，支付代理不应对其承担任何责任。(二)支付代理对本协议中所列事项的许可权利不应被解释为一种义务，对于此类许可权利，支付代理除其严重疏忽或故意不当行为外，不应承担任何责任。本协议中的任何条款均不得要求支付代理在履行其任何职责或行使其在本协议项下的任何权利或权力时花费或冒险使用其自有资金或以其他方式招致任何财务责任。支付代理人可以通过代理人或代理人行事，对任何谨慎任命的代理人或代理人的作为或不作为不负任何责任。除本协议明确规定外，付款代理不承担本协议项下的任何责任或义务(包括审查交付给付款代理的任何合同的实质性条款和条件)，只负责履行该等职责和义务，不需要按照本协议条款以外的任何方式采取任何行动，也不以任何方式对因其根据本协议所作的任何行为或不作为或与本协议规定的任何交易相关的任何损失或损害承担任何责任，包括但不限于虚假陈述或任何其他原因，但其严重疏忽或故意不当行为或实质性违反其在本协议项下的义务(在每种情况下)除外, 由有管辖权的法院在最终司法裁决中裁定)。付款代理没有义务知道或询问除本协议以外的任何其他协议、文书或文件的任何条款的履行或不履行情况。付款代理及其任何董事、高级管理人员、员工、代理或关联公司均不对任何其他方的业绩或任何行动负责，也没有责任监督任何其他方的任何行动。付款代理人在向开户银行递交经付款代理人正式确认的适用付款请求或其他书面指示后，应被视为已履行其义务，作出或促使作出本协议规定的任何付款。对于任何此类账户银行未能遵守该付款请求或其他书面指示，付款代理不承担任何责任。根据本协议或以其他方式提供给付款代理的任何项目预算修订证书、材料施工合同31修订证书、最终计划修订证书的副本不得解释为要求付款代理批准，付款代理也不对与其相关的项目预算、施工合同或最终计划和规格负责或以任何方式负责。此外，付款代理没有责任调查或确定提交给它的与其在本协议项下的职责相关的任何证书、文件或票据的真实性、真实性或充分性，并有权认为任何此类证书上的签名是正确的。, 根据本协议提交给它的文件或文书，应被视为声称被授权代表本协议各方签署该等证书、文件或文书的文件或文书，并有权依赖(只要这种依赖是合理和真诚的)该等签字人的真实性，而无需进行调查，也不需要任何形式的确凿证据。在适用法律允许的范围内，借款人不得主张并特此放弃向付款代理、行政代理、其每一关联公司及其每一关联公司的高级管理人员、董事、代理和员工索赔因本协议或本协议或本协议拟考虑的任何协议、文书或交易而产生、与之相关或作为其结果的特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(而非直接或实际损害赔偿)。付款代理对资产、书面指示或与此相关的任何其他文件的有效性、充足性、价值、真实性、所有权或可转让性不承担任何责任(本合同明确规定除外)，也不会被视为对此作出任何陈述，也不被要求对此作出任何陈述。9.弥偿。借款人应赔偿上述任何人的行政代理(及其任何子代理)、支出代理、设施管理人、贷款人和每一关联方(每个人被称为“被赔付者”)，并使每个被赔付者免受任何和所有合理和有据可查的、自掏腰包的损失、索赔、损害赔偿、债务和相关费用(包括合理费用)的损害，并使每个被赔付者不受任何和所有合理和有据可查的损失、索赔、损害赔偿、债务和相关费用(包括合理费用)的损害, 任何受赔方或任何第三方因任何受赔方根据本协议履行义务而招致或向任何受赔方提出的费用和支出)；但不得向任何受赔方提供此类赔偿，只要具有司法管辖权的法院根据最终司法裁决裁定该等损失、索赔、损害赔偿、债务或相关费用具有一定的价值，则不得向任何受赔方提供此类赔偿，除非该等损失、索赔、损害赔偿、债务或相关费用是由有管辖权的法院通过最终司法裁决裁定为具有以下条件的：该损失、索赔、损害赔偿、债务或相关费用是由有管辖权的法院通过最终司法裁决裁定具有的；但对于任何受赔方而言，不得获得该等赔偿，只要该损失、索赔、损害赔偿、债务或相关费用是由有管辖权的法院通过最终司法裁决裁定的。在付款代理、行政代理或设施经理、贷款人(或他们中的任何一个)辞职或替换后，或在本协议终止后，本第9条中的上述赔偿仍然有效。10.终止。本协议将在(A)根据信贷协议的条款全额现金支付所有债务和终止所有承诺，以及(B)完成第4.3条和第4.4条规定的资金转移和释放时终止，但条件是：, 借款人根据本协议第9条承担的义务在本协议终止后继续有效。11.付款代理人的更换或辞职。11.1程序。付款代理的辞职或免职以及继任付款代理的任命应按照本节11.32 11.1.1的规定生效。付款代理可以随时书面辞职，并在向本协议各方发出三十(30)天的书面通知后被解除本协议项下的所有职责。在下列情况下，行政代理可以通过在不少于十五(15)天的书面通知支付代理和借款人的方式移除支付代理，条件是：(A)支付代理未能遵守第11.3条；(B)支付代理或支付代理的任何母公司被有管辖权的法院裁定破产或资不抵债，或者该法院根据破产法或其他债务救济法对支付代理下达了救济命令；(B)支付代理或支付代理的任何母公司被有管辖权的法院判决破产或资不抵债，或该法院根据破产法或其他债务救济法对支付代理下达了救济命令，行政代理可以在移除前不少于十五(15)天以书面形式通知支付代理和借款人：(A)支付代理未能遵守第11.3条；(C)托管人或收款人负责支付代理或支付代理的任何母公司或其财产；。(D)根据行政代理的判断，支付代理变得不能以支付代理的身份行事；或(E)支付代理或支付代理的任何附属公司成为违约贷款人。(C)支付代理或支付代理的任何母公司或其财产；(D)根据行政代理的判断，支付代理变得不能以支付代理的身份行事；或(E)支付代理或其任何附属公司成为违约贷款人。11.1.2如果付款代理人辞职或被免职，或付款代理人办公室因任何原因出现空缺，行政代理人应尽合理努力迅速(但在任何情况下不得晚于辞职或免职后三十(30)天)任命一名继任付款代理人。任何此类继任付款代理应, 只要没有违约事件发生并且仍在继续，借款人就可以合理地接受(接受不得无理扣留、延迟或附加条件)。除非付款代理的负责人实际知道本协议或任何其他协议下的任何违约事件，否则不应向付款代理收取费用。11.1.3如果继任支出代理在即将退休的支出代理辞职或被撤职后三十(30)天内仍未就职，则退休的支出代理、行政代理或借款人可以向任何有管辖权的法院申请任命继任支出代理。前提是，在继任支出代理如此指定之前，行政代理可以担任本合同项下的支出代理。11.2通过合并等方式进行继任支付代理。如果支付代理合并、合并或转换为另一家公司，或将其全部或几乎所有公司信托业务转让给另一家公司，则没有任何进一步行动的继任公司将成为继任支付代理。11.3资格；取消资格。每一家账户银行(支付代理除外，只要它应借款人的要求自行决定同意充当账户银行)，在任何时候都应是根据美利坚合众国或其任何州的法律被授权行使公司信托和银行权力的特许银行，并接受下列机构的监督或审查

33个联邦或州政府机构，其资本和盈余合计至少为[…***…]正如其最近出版的年度状况报告中所述。12.杂项。12.1延迟和豁免。借款人在本协议项下发生任何违约事件或任何其他违约或违约事件时，延迟或遗漏行使任何权利、权力或补救措施，不得损害付款代理、行政代理或任何贷款人的任何该等权利、权力或补救措施，也不得解释为放弃任何此类违约或违约或其后发生的任何类似违约或违约，也不得将任何单一违约或其他违约或违约的弃权视为放弃任何其他违约或其他违约。任何付款代理、行政代理或任何贷款人对本协议项下的任何违约或其他违约或违约行为的任何类型或性质的放弃、许可、同意或批准，或任何付款代理、行政代理或任何贷款人对本协议任何条款或条件的任何弃权，必须以书面形式作出，且仅在书面明确规定的范围内有效，任何此类放弃均不构成对类似或其他违反或违约行为的持续放弃，任何此类放弃也不应构成对类似或其他违反或违约行为的持续放弃，任何此类放弃也不应构成对类似或其他违反或违约行为的持续放弃，任何此类放弃必须以书面形式进行，且仅在书面明确规定的范围内有效，任何此类放弃均不构成对类似或其他违反或违约行为的持续放弃根据本协议或法律或以其他方式向任何付款代理、行政代理或任何贷款人提供的所有补救措施应是累积性的，而不是替代的。12.2无效。如果本协议的任何条款在任何司法管辖区内无效、非法或不可执行，则该条款在该司法管辖区的无效、非法或不可执行性范围内无效，且不影响或损害其有效性。, 任何其他规定的合法性或可执行性，以及在任何司法管辖区的任何此类无效、非法或不可执行性，均不应使该规定在任何其他司法管辖区无效、非法或不可执行。12.3无权限。付款代理人无权代表行政代理人或任何贷款人或以行政代理人或任何贷款人的名义作出任何担保或陈述或承担任何义务。12.4作业。在信贷协议第11条和10.02条的约束下，本协议是本协议双方的个人权利和义务，除非事先征得其他各方的书面同意，否则本协议项下任何一方的权利和义务均不得转让。在任何情况下，本协议均适用于双方及其继承人和允许的受让人，并对其具有约束力。12.5%的福利。本协议双方及其各自的继承人和受让人，但不包括其他人，在此受本协议约束，并有权享受本协议的利益。12.6整个协议；修正案。本协议(连同其他贷款文件)包含本协议各方关于本协议标的的完整协议，并取代任何和所有先前的协议、谅解和承诺，无论是口头的还是书面的。只有由付款代理、行政代理和借款人的正式授权代表签署的书面文件才能修改本协议。34份12.7份通知书。向双方或向双方发出的所有通知、请求和要求均应以书面形式(包括通过电子邮件)生效，除非本合同另有明确规定，否则应视为在送达时或在寄送隔夜递送服务后的下一个工作日，或在电子邮件通知的情况下，视为已妥为发出或作出, 发送时(或下午5：00之后发送)电子邮件通知必须附有隔夜递送服务的书面通知，地址如下，或寄往适用各方此后可能通知其他各方的其他地址：借款人：C/o Alciant Travel Company 89144北镇中心拉斯维加斯，内华达州1201。注意：格雷戈里·安德森电子邮件：gregory.anderson@allegiantair.com，复印件至：C/o Alciant Travel Company 1201 North town Center拉斯维加斯，Nevada 89144(注意：格雷戈里·安德森Email：gregory.anderson@allegiantair.com，复印件至：Gregory.anderson@allegiantair.com)(注意：格雷戈里·安德森Email：gregory.anderson@allegiantair.com)佐治亚州亚特兰大675号套房，邮编：30342注意：罗伯特·B·戈德堡，Esq.电子邮件：rgoldberg@ellisfunk.com行政代理：明尼苏达州明尼阿波利斯1290号南六街50号国家协会威尔明顿信托公司行政代理：明尼苏达州55402明尼阿波利斯1290号，地址：杰西卡·A·扬基维茨贷款机构电子邮件：jjankiewicz@wilmingtontrust.com付款代理人：威尔明顿信托公司，全国协会1100North Market Street，特拉华州，邮编：19890-1605年注意：杰夫·马维尔电子邮件：jjmarvel@wilmingtontrust.com12.12本协议可以一式两份(以及由本协议的不同当事人签署不同的副本)，每一份都应构成一份正本，但当所有副本合并在一起时，将构成一份单一的合同。通过传真或其他电子传输方式交付本协议签字页的签约副本或本协议项下要求的任何证书或宣誓书，应与手动签署的本协议副本或该证书或宣誓书具有同等效力。12.9咨询大律师的权利。如果任何一方认为必要或适当，支付代理和行政代理中的每一方都可以, 就其在本协议项下的职责咨询律师(无论该律师应定期受雇还是具体聘用)，与此相关的任何自付费用或费用应根据第9条和信贷协议的条款予以报销。每一付款代理和行政代理在以付款代理或行政代理(视属何情况而定)的身份根据本协议采取的任何行动中，均有权合理地依赖其律师的意见，并应受到保护，不因合理依赖其律师的意见而采取的任何行动承担任何责任。12.10法律的选择。本协议应按照纽约州法律解释，并受纽约州法律管辖(不考虑会导致适用纽约州法律以外的法律的法律冲突条款)。？12.11同意司法管辖权。(A)在因本协议引起或与本协议有关的任何诉讼或法律程序中，或为承认或执行任何判决，本协议每一方都不可撤销和无条件地为其本身及其财产接受位于曼哈顿区纽约县的任何纽约州法院或美利坚合众国联邦法院的专属管辖权，并接受其中任何上诉法院的专属管辖权；本协议每一方都在此不可撤销和无条件地同意就任何此类诉讼或程序提出的所有索赔均应予以听证和裁决，并对此作出裁决。(A)本协议的每一方都不可撤销地无条件地同意，在因本协议而引起或与本协议有关的任何诉讼或程序中，为其自身及其财产接受任何纽约州法院或美利坚合众国联邦法院的专属管辖权，并接受其任何上诉法院的专属管辖权。, 在这样的联邦法庭上。本协议各方同意，任何此类诉讼或程序的最终判决应是决定性的，并可在其他司法管辖区通过诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。然而，本协议不影响支付代理、行政代理或任何贷款人在任何司法管辖区法院对借款人或其财产提起与本协议有关的任何诉讼或程序的任何权利。(B)本协议各方在此不可撤销且无条件地在其可能合法和有效的最大程度上放弃其现在或今后可能对在第12.11条所指的任何法院提起的因本协议引起或与本协议有关的任何诉讼、诉讼或程序提出的任何反对意见。本协议各方在法律允许的最大限度内，不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便法院的辩护。(C)本协议各方不可撤销地同意以信贷协议规定的方式送达法律程序文件。本协议中的任何内容均不影响本协议任何一方以法律允许的任何其他方式送达程序的权利。12.12进一步保证。借款人应不时签署和交付，或促使签署和交付付款代理或行政代理为实施或实施本协议规定而合理要求的其他文书、证书或文件，并采取一切行动。支付代理或行政代理根据本协议行使任何权力、权利、特权或补救措施时，要求政府采取任何行动, 借款人应签署并交付，或应以商业上合理的努力促使除贷款方以外的所有各方签署并交付付款代理或行政代理可能合理要求的与该政府行动相关的所有申请、证明、文书和其他文件和文件。12.13复职。如果根据适用法律，借款人在本协议项下的36项义务中的任何一项或其任何部分的付款和履行在任何时候被撤销或减少，或者必须由付款代理、行政代理或任何贷款人以其他方式恢复或退还，本协议应继续有效或恢复(视情况而定)。在任何付款或其任何部分被如此撤销、减少、恢复或退还的情况下，该等债务应恢复并视为仅减少已支付的金额，而不是如此撤销、减少、恢复或退还。12.14放弃陪审团审判。在适用法律允许的最大范围内，本协议的每一方均在适用法律允许的范围内，放弃就本协议直接或间接引起、根据本协议或与本协议相关的任何诉讼由陪审团审判的任何权利。本协议的每一方(A)证明，任何其他方的代表、代理人或律师均未明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该另一方不会寻求强制执行前述豁免；(B)承认除其他事项外，IT和本协议的其他各方是受本协议第12.14条中相互放弃和证明的引诱而签订本协议的。12.15帐目替换。前提是违约事件不会发生，也不会继续发生, 借款人有权将持有借款人账户或建设支出账户的适用账户银行替换为行政代理合理满意的另一家银行，只要(A)适用金融机构持有的适用账户中的所有资金都转移到替换银行新开立的账户，(B)借款人将新开立账户的留置权授予行政代理，以及(C)替换银行在形式和实质上合理地令行政代理满意，即可签订控制协议。12.16保密。信贷协议的第10.03条在作必要的变通后适用。12.17不可抗力事件。对于因其无法控制的情况(包括但不限于任何现行或未来的法律或法规或政府权威的任何行为或规定；天灾；地震；火灾；洪水；战争；恐怖主义；民事或军事骚乱；破坏；骚乱；公用事业、计算机(硬件或软件)或通信服务的中断、丢失或故障；事故；劳资纠纷；公用事业、计算机(硬件或软件)或通信服务的中断、丢失或故障；事故；劳资纠纷；公用事业、计算机(硬件或软件)或通信服务的中断、丢失或故障；事故；劳资纠纷；公用事业、计算机(硬件或软件)或通信服务的中断、丢失或故障而直接或间接导致的本协议项下义务的履行失败或延误，行政代理和支付代理概不负责。或无法使用联邦储备银行的电报、电传或其他电报或通信设施。12.18可分割性。本协议的任何规定在任何司法管辖区被认定为无效、非法或不可执行，在该司法管辖区内，在该无效、非法或不可执行性范围内无效，且不影响其有效性。, 本条例其余条款的合法性和可执行性；某一司法管辖区的某一特定条款的无效，不应使该条款在任何其他司法管辖区失效。

37 [页面的其余部分故意留空][付款协议的签字页]特此证明，双方均已促使本协议由其正式授权的官员正式签署，所有签署日期均为上文第一次写明的日期。管理代理人：姓名：标题：Wilmington Trust，National Association，作为付款代理人：姓名：标题：圣汐佛罗里达公司，佛罗里达公司，按：姓名：标题：付款协议附件A第2页付款协议书附件A付款申请表格[_______], 20[_]电子邮件：jjmarvel@wilmingtontrust.com电子邮件：jjmarvel@wilmingtontrust.comre：付款申请编号[_________]根据截至2021年10月13日的付款协议(经不时修订或以其他方式修改的“付款协议”)，佛罗里达圣汐公司(下称“公司”)的付款请求为#美元。[_________]申请付款日期：[_________], 20[_]女士们、先生们：公司根据付款协议提交此付款请求(“付款请求”)。本文中使用的未定义的大写术语应具有支付协议中指定的含义。本公司特此请求您以付款协议项下付款代理的身份，在上述请求付款日期(“请求付款日期”)：(I)安排转账$[_____]从工程付款账户转到借款人账户如下：$[_____]至受限帐号[__________]。关于所要求的付款，公司特此声明、担保和证明截至本协议之日如下：(A)本段涉及硬成本。附表1(A)准确地列出了从所要求的资金转账中为其付款的每一方，以及对于每一行项目和就该行项目将被支付的每一方：(I)每项适用付款所需的付款日期；(Ii)需要支付或已支付(视情况而定)的受款人的名称；(Iii)就该项目要求的当前付款；(Iv)自上次以来该受款人应计但未支付的保留金金额(如果有)的增加或减少

付款协议附件A第3页付款请求(在本付款请求向该受款人付款后)；(V)根据其适用的施工合同的条款，通过完成与该项目有关的施工合同预期的所有工作和交付所有材料，预计应向该受款人支付的总金额(即合同总金额)；(Vi)根据其适用的施工合同向该受款人支付的截至本付款日期(在向该付款生效后)的总付款金额；(Vi)根据其适用的施工合同向该受款人支付的总金额(在向该付款生效后)；(V)根据适用的施工合同，通过完成与该项目有关的所有工程和交付该项目的所有材料，预计应向该受款人支付的总金额(即，合同总金额)(Vii)应就该施工合同继续拖欠的应计保留金总额(如有)(在付款请求所考虑的适用付款生效后)；(Viii)施工合同项下实际完成的工程或实际交付的材料的百分比(表示为施工合同计划通过完工支付的全部工程和材料的百分比)，或(Viii)根据施工合同实际完成的工程或实际交付的材料的百分比，或如果根据发票付款，或该施工合同另有要求，确认附上适用发票的副本，并说明付款的目的，具体说明与每笔付款相关的项目。附表1(A)所载资料在所有要项上均属真实、正确及完整。(B)本段涉及软成本。附表1(B)准确地列出了请求付款的每一方和/或目的，以及针对每一行项目以及就该行项目请求付款的每一方和/或目的, (I)每笔适用付款的要求付款日期；(Ii)要付款的受款人名称；(Iii)申请的当前付款；以及(Iv)与每笔付款相关的明细项目。附表1(B)所列资料在所有要项上均属真实、正确及完整。(C)本段与工程项目费用有关。公司已根据付款协议(其副本作为附件1)从承包商和每个其他承包商(不包括(X)供应商和材料和设备供应商、(Y)承包商的分包商或任何其他承包商或(Z)无权对项目施加实质性人员或机械留置权的承包商)向施工顾问正式交付或安排交付付款协议所要求的临时或最终留置权解除书、宣誓书和协议(其副本作为附件1附于本协议附件1)，并在适用的项目下向承包商和每个其他承包商(不包括(X)供应商和材料和设备供应商、(Y)承包商的分包商或任何其他承包商或(Z)无权对项目施加实质性人员留置权或机械留置权的承包商除外)提交或安排向施工顾问交付付款协议(其副本作为附件1)。不包括留存金额和争议金额。作为附表2所附的留置权解除汇总表和作为附件1所附的留置权解除、誓章和协议在所有重要方面都是真实、正确和完整的。(D)争议总额为$_争议金额中有争议的部分等同于_。付款协议附件A第4(E)页[预计最终完工日期将在最终完工截止日期或之前。]1(F)公司先前已向付款代理、施工顾问和行政代理交付了在本付款请求日期或之前签署的任何替代关键施工和设计合同的副本，连同(I)该关键施工和设计合同的对手方签署的同意书；和(Ii)由该关键施工和设计合同的任何承包商方提供的所有履约和付款保证金(连同交付给行政代理的正本)的副本，但如果该承包商是承包商的分包商，则不会提供履约和付款保证金。(G)[保留。](H)公司已安排业权公司向行政代理交付，付款代理和施工顾问按照信贷协议第5.10(C)条以行政代理合理接受的形式提交的每份所有权政策的更新背书(此类背书旨在提供机械师留置权保险，并将所有权政策的生效日期提前到相应付款请求中确定的前一笔付款所涵盖期间的最后一天，而不在保险范围内增加任何额外的排除或例外)，以及任何其他必要的背书或报告，以确保或反映抵押留置权作为担保的持续优先权或反映在相应付款请求中确定的紧接在前付款所涵盖的期间的最后一天，(I)业权保单的承保范围并无例外，及(Ii)除(X)准许的产权负担及(Y)行政代理合理接受的任何其他业权例外外，并无任何介乎其间的留置权或产权负担届时或之后可优先于按揭留置权的留置权。(I)根据本付款请求要求的所有付款均用于支付以下项目所发生的费用：(I)与上述(C)款要求实质一致的工作；(Ii)已交付到项目现场并已并入项目或将在未来一百二十(120)天内并入项目的材料；或(Iii)符合付款协议第4.1.2(D)节要求的非公司材料。一个真实的, 正确和完整(在所有材料方面)库存所有未注册材料，且单个或总成本超过[…***…]，以及根据支付协议第4.1.2(D)节要求交付的相关证据，在每种情况下均作为附表3.1附于本合同，仅适用于尚未达到最终完成日期或最终完成截止日期的情况。附件A至付款协议第5(J)页截至本协议日期，没有违约事件发生且仍在继续，与本协议相关的转移不会构成、导致或产生违约事件。(K)贷款文件项下到期和应付的所有费用、开支和其他费用已经支付或将从本协议要求的付款中支付。(L)[保留。](M)以前所有付款请求的所有收益，但#美元除外[_____]根据项目预算和支付协议，借款人账户中剩余的部分已支出，并已用于支付项目成本。附表4准确地列出了自上次申请付款日期以来从借款人账户支付的硬成本和软成本的所有重要方面，每种情况下都按项目分类。附表4所列资料在所有要项上均属真实、正确及完整。(N)借款人已为借款人分担的此类项目费用提供资金，相当于#美元[______________]. (o) [已保留] (p) [已保留] (q) [已保留](R)截至本合同日期进行的施工基本上符合本项目在本合同日期生效的最终计划和规格。(S)截至付款日期，公司已取得进行工程项目建造所需的任何其他适用许可证。(T)付款协议、任何其他贷款文件或与上述任何事项相关而交付的任何证书中所载本公司的每项陈述和保证，在本协议日期当日及截至该日期在所有重要方面均属真实和正确，其效力与在该日期并截至该日期所作的相同，但该等陈述和保证明确与较早日期有关的范围除外(在此情况下，该等陈述和保证在该较早日期当日及截至该较早日期在所有重要方面均属真实和正确)；但任何关于“重要性”、“重大不利影响”(如信贷协议中的定义)或类似语言的陈述和保证在该适用日期应在各方面真实和正确(在其中的任何限制生效后)。(U)截至本付款请求之日，付款协议第4.1.2节规定的前提条件已根据付款协议的要求得到满足或免除。付款协议附件A第6(V)页[公司此前已向付款代理、施工顾问和行政代理提交了一份剩余清单项目清单，该清单在所有重要方面都是真实、正确和完整的。]2行政代理和付款代理有权依赖前述陈述、保证和证明来授权和作出本付款请求所要求的付款。[签名页如下]2只适用于最终完成日期之后的付款请求。

付款协议第7页附件A，以下签字人已于上述日期执行本付款请求，特此为证。圣汐佛罗里达公司按：名称：标题：付款协议附件A第8页付款请求的附表1(A)付款申请硬成本报告(I)要求付款日期(Ii)收款人(Iii)当前付款金额(Iv)自上次付款申请以来的保留额增加/减少(V)根据施工合同条款支付的总金额(Vi)迄今根据施工合同支付的款项(Vii)施工合同的应计和未付保留金总额(Viii)%行项目的施工合同工程完成合计附件A至付款协议第9页的附表1(B)付款请求软成本报表2.软成本(I)要求付款日期(Ii)收款人(Iii)当前付款金额行项目：_行项目总计_行项合计：_行项合计：_[__________ __], 20[_]根据付款协议§4.1.2(A)(Ii)提交的承包商豁免金额附注有条件(当期)无条件总豁免(累计)1汇总图表应说明截至总清单日期收到的所有留置权解除和豁免

付款协议附件A第11页付款申请附表3非公司材料库存摘要编号[____]承包商供应商名称非现场储存材料的地点地址(如果有)储存材料说明(G栏)目前储存的总材料总数付款协议第12页附件A第12页付款申请留置权附件1发放付款协议第13页附件A附表4付款申请核对从借款人账户支付的项目费用附件A至付款协议第14页借款人账户付款申请金额附表5(I)存款金额，合计于本协议日期在借款人账户中存入(根据本付款请求存入借款人账户之前：$[_________](Ii)本付款要求中要求在支付工程费用后存入借款人账户的款额：$[_________] TOTAL:1 (i) + (ii): $[_________]1不得超过可动用建设资金。

付款协议附件B[已保留]项目预算修正证书付款协议表附件C[_______], 20[_]电子邮件：jjmarvel@wilmingtontrust.com电子邮件：jjmarvel@wilmingtontrust.comRe：付款协议，日期为2021年10月13日(经不时修订和修改，为“付款协议”)，圣汐佛罗里达公司，佛罗里达州的一家公司(“本公司”)项目预算修正案编号：[__]女士们、先生们：公司要求对本证书附表1所列项目预算进行修改。本证书是根据付款协议第6.1.3节交付的。关于所要求的项目预算修订，公司声明、保证和证明如下：(A)[保留。](B)支付任何项目增加所代表的费用的资金可从支付协议第6.1.1节规定的来源获得，如本协议附表1所述。(C)支付任何附加项目类别(如果有)所代表的费用的资金可从本协议附表1所列支出协议第6.1.1节规定的来源获得。(D)紧接建议修订前有效的工程预算作为附表2附于本工程预算修订证书，而在建议修订生效后生效的工程预算则作为附表3附于本工程预算修订证书。(E)在任何该等修订后：(I)工程预算会继续提供与最低设施相符或超过最低设施的改善工程；(Ii)公司合理地相信工程预算会容许[酒店开业日期为最终完工截止日期或之前，最终完工日期为最终完工截止日期或之前]1；以及(Iii)项目预算将在每种情况下合理地确定行项目组成部分1，仅在最终完工日期或开工日期尚未到来的情况下适用。付款协议第2页附件C说明为完成项目建设所需进行的工作，并将合理确定完成此类工作的每个项目部分的成本。(F)截至本合同日期进行的施工基本上符合自本合同日期起生效的最终计划和规格。[最终完工日期预计将在最终完工截止日期或之前完成。]2(G)在实施拟议修订后，本公司合理地相信，项目预算准确地列出了截至最终完工日期的预期项目成本，在截止日期有效的项目预算中确定的各个项目组成部分之间分配，或根据付款协议迄今进行修订。(H)[已保留]。(I)截至本协议日期，在建议的修订生效后，并无违约事件发生，而且仍在继续。(J)以下签字人证明本项目预算修订证书已获授权，并已根据付款协议、信贷协议和所有先决条件得到许可。(J)以下签署人证明，本项目预算修订证书已获授权，并已根据付款协议、信贷协议和所有先决条件获得许可。(K)附表1在所有要项上均属真实、正确及完整。(L)经建议修订后，付款协议、任何其他贷款文件或与前述任何事项相关而交付的任何证书所载本公司的每项陈述及保证，在本协议日期当日及截至该日期在各重要方面均属真实及正确，其效力犹如在该日期并截至该日期所作的一样，但该等陈述及保证明确与较早日期有关的范围除外(在此情况下，该等陈述及保证在该较早日期当日及截至该较早日期在所有重要方面均属真实及正确)；但任何关于“重要性”、“重大不利影响”(如信贷协议中的定义)或类似语言的陈述和保证在该适用日期应在各方面真实和正确(在其中的任何限制生效后)。付款代理、施工顾问和行政代理有权依赖前述陈述、保证和证明。本文中使用的未另作定义的大写术语应具有支付协议中赋予它们的含义。[签名页如下]2在每种情况下，仅适用于尚未出现最终完工日期或启用日期的情况。付款协议第3页附件C，以下签字人已于上述日期签署了本项目预算修正案证书，特此为证。圣汐佛罗里达公司，佛罗里达州的一家公司，按：名称：标题：

付款协议附件C第4页附表1修正案编号[__]到项目预算。I.增加到行项目：[必要时重复]A.增加了以下行项目：旧的行项目金额：增加的金额：行项目的新合计：增加的资金来源：来源金额成本节约(如果有)$__$_合计$_[必要时重复]A.减少了以下行项目：旧的行项目金额：减少的金额：新的行项目金额：节省的成本金额(如果有)：$__该项目迄今已支付的金额现在为：$_[公司须提供]付款协议附件C第7页附表3新项目预算[公司须提供]

材料施工合同修改证书付款协议表附件D[_______], 20[__]电子邮件：jjmarvel@wilmingtontrust.com电子邮件：jjmarvel@wilmingtontrust.comRe：付款协议，日期为2021年10月13日(经不时修订和修改，“付款协议”)，圣汐佛罗里达公司，佛罗里达州的一家公司(“本公司”)修正案编号：2021年10月13日(经不时修订和以其他方式修改的“付款协议”)注意：杰夫·漫威传真：(302)636-4149电子邮件：jjmarvel@wilmingtontrust.comRe：付款协议，日期为2021年10月13日(经不时修订和以其他方式修改)[___]至施工合同日期[_______](“建筑合同”)[_____________________]女士们、先生们：公司通知你们本证书附表1所列的上述施工合同的修改。本证书是根据“付款协议”第6.2节的规定交付的。本文中使用的未另作定义的大写术语应具有支付协议中赋予它们的含义。关于《材料施工合同修正案》，公司特此声明、保证和证明如下：(A)在该《材料施工合同修正案》(以及对项目预算的任何相关修订)生效后：(I)项目预算将提供符合或超过最低设施的改善工程；(Ii)如果《材料施工合同修正案》将对项目预算进行修订，则公司应已遵守付款协议第6.1节规定的要求；(Iii)[已保留]；(Iv)如果《材料施工合同修正案》将实施重大变更令，则公司应已遵守付款协议第6.6节规定的要求；(V)如果《材料施工合同修正案》将对项目进度表进行修订，则公司应已遵守《付款协议》第6.14节规定的要求；(V)如果《材料施工合同修正案》将对项目进度表进行修订，则公司应已遵守《付款协议》第6.14节规定的要求；(Vi)如果公司就符合本《材料施工合同修正案》的施工合同交付了付款或履约保证金，则如果该《材料施工合同修正案》会损害该保证金的有效性，则《付款协议》第2页的公司附件D已根据该保证金交付了担保人对本《材料施工合同修正案》的同意书；(Vii)公司预计项目可以在与施工合同有关的分项内完成：(A)及时，以便允许：[最终完工日期在最终完工截止日期或之前]1；和(B)在项目预算中为项目项目指定的总金额内。(B)在实施拟议的材料施工合同修正案(以及对项目预算的任何相关修订)后，本公司合理地相信，项目预算准确地列出了截至最终完工日期的预期项目成本，在截止日期有效的项目预算中确定的各个项目组成部分之间分配，或根据付款协议迄今修订的项目成本。(C)自本合同生效之日起，在拟议的材料施工合同修正案(以及对项目预算的任何相关修正案)生效后，未发生违约事件，且仍在继续。(D)付款协议、任何其他贷款文件或与上述任何事项有关而交付的任何证书中所载本公司的每项陈述和担保，在本协议日期当日及截至该日在所有重要方面均属真实和正确，其效力与在该日期并截至该日期所作的相同，但该等陈述和保证明确与较早日期有关的范围除外(在此情况下，该等陈述和保证在该较早日期当日及截至该较早日期在所有重要方面均属真实和正确)；但任何关于“重要性”、“重大不利影响”(如信贷协议中的定义)或类似语言的陈述和保证在该适用日期应在各方面真实和正确(在其中的任何限制生效后)。以下签字人证明本材料施工合同修改证书已获授权，并根据付款协议和信贷协议获得许可, 而且所有的先决条件都已经满足了。付款代理、施工顾问和行政代理有权依赖前述陈述、保证和证明。[签名页如下]1在每种情况下，仅适用于尚未出现最终完工日期或开工日期的范围。付款协议书第3页附件D，以下签字人已于上述日期签署了本《材料施工合同修正案证书》，特此为证。圣汐佛罗里达公司，佛罗里达州的一家公司，按：名称：标题：付款协议附件D第4页附表1(已执行材料施工合同修正案复印件)[公司须提供]

公司竣工证书付款协议书附件E-1[________], 20[__]电子邮件：jjmarvel@wilmingtontrust.com电子邮件：jjmarvel@wilmingtontrust.comRe：付款协议，日期为2021年10月13日(经不时修订或修改，为“付款协议”)[______], 20[__]女士们，先生们：这张证书是根据付款协议交付给你们的。本证书中使用的未定义的大写术语应具有支付协议中赋予它们的含义。公司特此声明、保证和证明如下：(A)酒店开业日期已到，项目已向公众开放；(B)目前未支付的预留金额如下：(I)$[_____]清单完成额；。(Ii)$。[_____]所有建造合约的争议总额；及。(Iii)元。[_____]保留金额；(C)与使项目达到实质性完工日期有关而需要支付给承包商的所有金额都已支付，但上文所述的保留金额除外，在每种情况下，均已按照付款协议中“完成”的定义在施工付款账户中预留；(C)与使项目达到实质性完工日期相关而需要支付给承包商的所有金额均已支付；(D)公司已从每个承包商(作为另一承包商的分包商的承包商除外)收到佛罗里达州法定格式或行政代理和业权公司合理接受的其他格式的留置权解除、誓章和协议，其副本附在本合同附件中；(E)任何承包商或任何其他方没有针对本项目或其任何部分提交机械师留置权或其他留置权、收费或命令，而任何承包商或任何其他方没有解除记录、投保或担保；(F)与本项目在所有实质性方面的运营有关的所有实质性适用许可证均已发出，且具有十足的效力和效力；(G)作为附件1的附件是已签署的施工顾问证书；作为附件2的付款协议第2(H)页的附件E-1是业权公司对所有权政策的最新批注；(G)本合同附件中的附件1是已签署的施工顾问证书，附件2(H)中的附件E-1是所有权公司对所有权政策的最新批注；(I)公司已向施工顾问、行政代理和付款代理提交了一份清单，其中列有任何剩余的清单项目，包括完成这些项目的估计成本。(J)公司已从建筑师那里收到AIA表格G704格式的工程“基本完成”的证书或通知。公司已接受该证书或通知, 其副本作为附件3附于本文件；以及(K)本公司已从适用的政府当局收到临时入住证。付款代理、行政代理和施工顾问有权依赖前述陈述、保证和证明。[签名页如下]付款协议书第3页附件E-1，以下签字人已签署本公司截至上文首次规定日期的竣工证书，以资证明。圣汐佛罗里达公司，佛罗里达州的一家公司，按：名称：标题：付款协议附件E-1第4页附件1施工顾问公司竣工证书[_______], 20[__]电子邮件：jjmarvel@wilmingtontrust.com电子邮件：jjmarvel@wilmingtontrust.comRe：付款协议，日期为2021年10月13日(经不时修订或修改，为“付款协议”)[__________], 20[__]女士们、先生们：Crede Construction Consulting，LLC(以下简称“施工顾问”)特此声明、保证和证明如下：(A)施工顾问已审核上述被引用公司的竣工证书。(B)建造顾问特此确认以下各项在各重要方面均属准确：(I)酒店开业日期已到，工程项目已向公众开放；(Ii)据建造顾问所知，目前尚未支付的预留款项如下：(I)$[_____]清单完成额；。(Ii)$。[_____]所有建造合约的争议总额；及。(Iii)元。[_____]保留金额；(3)据施工顾问所知，经适当查询后，与使项目达到最终完工日期有关而需要支付给承包商的所有金额均已支付，但上文所述的许可金额除外，在每种情况下，均已按照付款协议中“完成”的定义在施工付款账户中预留了这些金额；(3)据施工顾问所知，与使项目达到最终完工日期有关的所有支付金额均已支付，但上文所述的许可金额除外；(Iv)施工顾问已收到佛罗里达州法定格式或行政代理和业权公司合理接受的其他格式的留置权解除、宣誓书和协议，其副本附在上述引用公司的竣工证书上；

付款协议第5(V)页附件E-1据施工顾问所知，经适当询问后，任何承包商或任何其他方没有针对项目或其任何部分提交机械师留置权或其他留置权、收费或命令，或者，如果付款尚未到期或公司真诚地对该付款的任何部分提出异议，建设支出账户中有足够的资金，以清偿公司善意合理预期的金额，作为其对该等留置权的责任，或公司已获得有关该等留置权的所有权保险或保证支付该项目的保证金；以及(Vi)公司提交的剩余清单项目清单(包括完成该清单的预计成本)在所有重要方面都令施工顾问满意，认为这是一份合理的清单。(三)建造顾问对上一次视察该项目是在[_________]。本文中使用的未另作定义的大写术语应具有支付协议中赋予它们的含义。付款代理和行政代理有权依赖前述陈述、保证和证明。[签名页如下]付款协议第6页附件E-1，以下签字人已于上述日期签署了本施工顾问证书，以资证明。Crede建筑咨询，有限责任公司：_名称：标题：付款协议附件E-1第7页附件2更新背书[依附在一起。]付款协议附件E-1第8页附件3建筑师基本完工通知[公司须提供]

公司最终完工证书付款协议表附件E-2[_______], 20[__]电子邮件：jjmarvel@wilmingtontrust.com电子邮件：jjmarvel@wilmingtontrust.comRe：付款协议，日期为2021年10月13日(经不时修订或修改，为“付款协议”)，圣汐佛罗里达公司是佛罗里达州的一家公司(“公司”)，其最终完工证书日期为截至2021年10月13日(经不时修订或以其他方式修改的“付款协议”)，电子邮件：jjmarvel@wilmingtontrust.com.Re：截至2021年10月13日的付款协议(“付款协议”)，该公司是佛罗里达州的一家公司(“本公司”)，日期为截至2021年10月13日的付款协议(“付款协议”)[__________], 20[__]女士们，先生们：这张证书是根据付款协议交付给你们的。本证书中使用的未定义的大写术语应具有支付协议中赋予它们的含义。公司特此声明、担保和证明如下：(A)最终完工日期已经到来；(B)除争议金额外，所有需要支付给承包商的金额都已支付；(C)所有施工合同的总预留争议金额已预留在施工支出账户中；(D)施工顾问已收到佛罗里达州法定格式或行政代理和业权公司合理接受的其他格式的留置权解除、宣誓书和协议，其副本附在上述被引用公司的完工证书上；(D)施工顾问已收到佛罗里达州法定格式或行政代理和业权公司合理接受的其他格式的留置权解除、宣誓书和协议，其副本附在上述引用的公司的完工证书上；(E)任何承建商或任何其他各方并无针对工程项目或其任何部分提交机械师留置权或其他留置权、押记或命令，而该等留置权或其他留置权、押记或命令并无解除纪录、投保或担保；。(F)[附件1为施工咨询师签署的证书。]1；(G)本合同附件2是所有权公司对所有权政策的更新背书；1只有在行政代理提出要求时才包括在内。付款协议附件E-2第2(H)页[公司已交付或安排交付给行政代理、施工顾问和付款代理的“竣工”计划和规格，其中显示了构成本项目的所有改进的最终规格]2；(I)公司已向行政代理、施工顾问和付款代理交付或安排交付所有材料保修文件的副本，以及所有材料担保和维护协议，在每种情况下，根据工程改善施工合同向公司提供或为公司的利益提供的所有材料担保和维护协议；3；(J)公司已向行政代理和付款代理交付或安排交付证明继续遵守信贷协议第5.09节项下的保险要求的证据。(I)公司已向行政代理、施工顾问和付款代理交付或安排交付所有材料保修文件的副本，以及所有材料担保和维护协议，在每种情况下，这些文件都是根据工程改善工程施工合同提供给公司或为公司的利益而提供的。付款代理、行政代理和施工顾问有权依赖前述陈述、保证和证明。[签名页如下]2仅在管理代理提出请求时才包括在内。3仅在管理代理提出请求时才包括在内。付款协议书第3页附件E-2，以下签字人已签署本公司截至上文第一次规定日期的最终完工证书，以资证明。圣汐佛罗里达公司，佛罗里达州的一家公司，按：名称：标题：付款协议附件E-2第4页附件1施工顾问公司的最终竣工证书[_______], 20[__]电子邮件：jjmarvel@wilmingtontrust.com电子邮件：jjmarvel@wilmingtontrust.comRe：付款协议，日期为2021年10月13日(经不时修订或修改，为“付款协议”)，圣汐佛罗里达公司是佛罗里达州的一家公司(“公司”)，其最终完工证书日期为截至2021年10月13日(经不时修订或以其他方式修改的“付款协议”)，电子邮件：jjmarvel@wilmingtontrust.com.Re：截至2021年10月13日的付款协议(“付款协议”)，该公司是佛罗里达州的一家公司(“本公司”)，日期为截至2021年10月13日的付款协议(“付款协议”)[__________], 20[__]女士们、先生们：Crede Construction Consulting，LLC(以下简称“施工顾问”)特此声明、保证和证明如下：(A)施工顾问已审核上述被引用公司的最终竣工证书。(B)建筑顾问特此确认以下各项在所有重要方面均属准确：(I)最终竣工日期已确定；(Ii)施工顾问已收到承包商和每个其他承包商就题为“施工合同，包括工地工程和基础设施改善”((X)材料和设备的供应商和供应商，(Y)承包商或任何其他承包商的分包商和(Z)无权对项目施加重大人员或机械留置权的承包商)项目的最终留置权解除、宣誓书和协议的副本，基本上以付款协议附件I-2的形式复印件附在上述公司的最终竣工证书上；及(Iii)任何承建商或任何其他方并无就本项目或其任何部分提交机械师留置权或其他留置权、押记或命令，而该等留置权或其他留置权、押记或命令并未获解除记录，或如付款尚未到期或本公司真诚地对该等付款的任何部分提出异议，则本公司已预留合理所需的款项，以解除本公司真诚预期的金额，作为其与该等留置权有关的责任，或本公司已就该等留置权获得所有权保险，或已获得保证支付该项目的保证金。

付款协议附件E-2第5(C)页建造顾问最后一次视察该项目是在[_________]。本文中使用的未另作定义的大写术语应具有支付协议中赋予它们的含义。付款代理和行政代理有权依赖前述陈述、保证和证明。[签名页如下]付款协议第6页附件E-2，以下签字人已于上述日期签署了本施工顾问证书，以资证明。Crede Construction Consulting，LLC by：_名称：标题：付款协议附件E-2第7页附件2更新背书[依附在一起。]付款协议附件F[已保留]

最终图则和规格修改证书付款协议表附件G[_______], 20[__]电子邮件：jjmarvel@wilmingtontrust.com电子邮件：jjmarvel@wilmingtontrust.comRe：付款协议，日期为2021年10月13日(经不时修订或以其他方式修改，为“付款协议”)，由佛罗里达州圣汐公司(以下简称“公司”)提供最终计划和规格证书女士们、先生们：[修订工程的最终图则和规格，以包括本证书附表2所述的图则和规格][本证书附表2所述的图则和规格成为最终图则和规格。]。本证书是根据“付款协议”第6.6节的规定交付的。本证书中使用的其他未定义的大写术语应具有支付协议中指定的含义。关于[要求对最终图则和规格进行修订][最终确定此类计划和规格]，公司特此声明、保证和证明如下：(A)[现行的最终图则及规格载于附表1。]这个[拟议数][修订本条例草案]截至本协议日期，将成为任何特定工程或改善的最终计划和规格的最终计划和规格载于附表2，并与此相关：(I)已获得批准开始建造该等工程或其中所述的改善所需的该等计划和规格所需的所有适用许可；(Ii)包含足够的细节，以允许完成其中所述的该等工程或改善；(Iii)与建造工程项目保持一致，以包括最低限度的设施；(Ii)包含足够的细节，以允许完成其中所述的该等工程或改善；(Iii)与建造工程项目保持一致，以包括最低限度的设施；(Iv)已由建筑师签署，同时借款人已按本合同所附附件1规定的格式提交建筑师证书；(V)要求按照最终竣工截止日期或之前的最终竣工日期和最终竣工截止日期或之前的酒店开业日期建造项目；以及付款协议附件G第2(Vi)页已交付给施工顾问和付款代理。(V)要求按照最终完工截止日期或之前的最终竣工日期和酒店开业日期建造项目；以及(V)已将付款协议第2(Vi)页的附件G交付给施工顾问和付款代理。(B)截至本合同日期进行的施工基本上符合截至本合同日期修订或以其他方式修改的最终计划和规格(以及目前有效的范围)。使……生效后[对最终计划和规格的这一拟议修正案][这些计划和规格的最终定稿]以及同时对项目预算进行的任何修订，公司期望[酒店开业日期将在最终完工截止日期或之前，最终完工日期将在最终完工截止日期或之前。]1.(C)在实施[对最终计划和规格的这一拟议修正案][这些计划和规格的最终定稿]除对项目预算作出任何同时修订外，本公司有理由相信，项目预算准确列出截至最终完工日期的所有重大方面的预期项目成本，并在截止日期有效的项目预算中确定的项目成本各个项目部分之间进行分配，或根据支付协议进行修订。(D)自本条例生效之日起及在本条例生效后[对最终图则和规格的拟议修订][最终确定此类计划和规格]以及同时对项目预算进行的任何修订，没有违约发生，而且还在继续。付款代理、行政代理和施工顾问有权依赖前述陈述、保证和证明。以下签字人证明，本最终计划和规格证书在此获得授权，并根据付款协议和信贷协议获得许可，且所有先决条件均已满足。[签名页如下]1在每种情况下，仅适用于尚未出现最终完工日期或开工日期的范围。付款协议书第3页附件G，以下签字人已于上述日期签署了本最终计划和规格证书，特此为证。圣汐佛罗里达公司，佛罗里达州的一家公司，按：名称：标题：付款协议附件G第4页附表1最终计划和规格的描述[公司须提供]

付款协议附件G第5页附表2说明[建议的最终图则和规格][对最终图则和规格的修订]修正案编号[__]最终的计划和规格。I.下面描述了项目中要包括的任何工作或改进的新的最终计划和规范，但目前没有最终计划和规范或替代初步计划和规范：工程或改善建筑师图纸编号1.2.3.ii.以下描述了项目中要包括的任何工程或改进的替换最终计划和规范，其最终计划和规范目前已存在：工程或改进图替换最终计划和规范的数量新的最终计划和规范的建筑师图纸数量新的最终计划和规范1.2.3.付款协议附件G第6页附件1建筑师证书[_______], 20[__]电子邮件：jjmarvel@wilmingtontrust.com电子邮件：jjmarvel@wilmingtontrust.comRe：付款协议，日期为2021年10月13日(经不时修订或修改，为“付款协议”)，圣汐佛罗里达公司是佛罗里达州一家公司(以下简称“公司”)的最终计划和规格证书，日期截至2021年10月13日(经不时修订或修改，简称“付款协议”)，请注意：电子邮件：jjmarvel@wilmingtontrust.comRe：付款协议日期为2021年10月13日(“付款协议”)，该公司是佛罗里达州的一家公司(“本公司”)，其最终计划和规格证书的日期为[__________], 20[__]女士们、先生们：L2工作室公司(以下简称“建筑师”)特此声明、保证和证明如下：(A)建筑师已审核上述最终计划和规格证书以及付款协议，以必要的程度理解本文中包含的定义术语以及通过引用纳入付款协议中的最终计划和规格证书，并提供本文中包含的证明。(A)建筑师已审核上述最终计划和规格证书以及付款协议，以理解此处包含的定义术语和最终计划和规格证书中包含的定义术语，并提供此处包含的证明。(B)建筑师特此证明并确认上述最终平面图和规格证书(A)(I)-(V)和(B)段中所包含的证书在所有重要方面的准确性。(三)建筑师对上一次视察该工程项目是在[_________]。付款代理、行政代理和施工顾问有权依赖前述陈述、保证和证明。本文中使用的未另作定义的大写术语应具有支付协议中赋予它们的含义。[签名页如下]付款协议第7页附件G，以下签字人已于上述日期签署了本建筑师证书，特此为证。L2工作室，Inc.发件人：_姓名：标题：付款协议附件G第8页[付款协议的签字页]付款协议主要建筑和设计合同附件H 1.开发协议2.分开发协议3.建筑服务协议4.熊牌管道5.KHS&S(石膏板酒店)6.ION Electrical(电气酒店)7.AA灰泥(石膏板A&E)8.Bernhard MCC(HVAC酒店)9.保险丝专业(混凝土外壳所有建筑)